在科学文化知识的不断提高的现在,申请书在使用上的频率也变多了。有没有内容优秀格式合理的申请书模板呢?申请书范文网特意为你呈上“财产保全担保申请书范文”,相信一定会对你有所帮助!
财产保全担保申请书范文 篇1
致:
鉴于(以下简称发包人)与(以下简称承包人)在项目中签订工程施工合同(包括补充合同,下同);发包人与承包人约定,为保证承包人履行上述施工合同规定的承包人义务,承包人须向发包人提交由你方出具的上述工程的《履约保函》;承包人已向你方申请《履约保函》。
我以我本人的信用和全部财产为承包人向贵司提供在贵公司开具《履约保函》的反担保,并向你方作出如下保证:
一、我本人的保证方式为无条件的不可撤销的无限连带责任保证。《履约保函》(以发包人最终接受的保函为准,包括续保延期的保函)为本反担保保证书的主合同,《履约保函》无效,本反担保保证书依旧有效。
二、我本人的保证责任范围包括,发包人要求你方承担的《履约保函》项下担保金额的本金、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等)。
三、我本人履行保证责任的方式:若因承包人违约,在发包人要求你方承担保证责任时,由我本人代为赔偿;或在你方先行承担赔偿责任后,由我本人无条件地承担对你方的赔偿责任。当你方凭本反担保书和发包人要求你方承担保证责任的通知或你方已先行赔付的凭据等要求我本人承担责任时,我本人将在收到上述资料之日起5日内无条件地履行上述保证责任。
四、若我本人不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务,应向你方支付逾期违约金,每日的违约金按照欠款金额的5‰计算,并赔偿由此给你方造成的损失。
五、本反担保保证书的有效期间自本反担保保证书签发之日起,至承包人履行完毕上述施工合同规定的义务从而解除了你方的保证责任之日或你方因履行上述《履约保函》项下的保证责任而承担的全部赔偿金、违约金和其他损失得到清偿之日止。若你方延长《履约保函》期限,我本人同意仍按前述约定相应延长本反担保保证书的有效期限。
六、本反担保保证书的附件包括我本人提交的以下资料,我本人保证所提交的资料是真实、合法、有效的,并承担相应法律责任:
(1)个人身份证复印件;
(2)个人基本情况,包括家庭住址、家庭主要成员、联系方式及其他;
(3)个人财产清单及权属证明文件复印件;
(4)本人配偶关于保证债务为夫妻共同债务的声明。
七、因本保函纠纷提起诉讼的,由你方所在地人民法院管辖。
保证人:
日期:年月日
财产保全担保申请书范文 篇2
申请人:XXX,男,汉族,19XX年7月3日生,住南京市鼓楼区天福园36号201室,身份证号码XXXXXX,联系电话XXXXXX。
被申请人:XX市**建筑工程有限公司,
住所地:XX市XX大街XX号XXX园*号*层,
法定代表人:陈**职务:董事长。
请求事项
申请人民法院依法撤销申请人与被申请人民间借贷纠纷一案中贵院作出确认的保全事项。
事实和理由
申请人与被申请人民间借贷纠纷一案,贵院受理后,接受申请人的财产保全申请,依法作出财产保全民事裁定书,对被申请人的下列财产进行保全:
户名:南京市**建筑工程有限公司,账号:XXXXXXX,开户行:交行XXX支行。
现因被申请人已履行南京市中级人民法院作出的(2011)宁商终字728号判决所确定的义务,申请人依据最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见第109条之规定,依法申请贵院解除对上述财产的查封冻结,请予准许。
此致
XX市XX区人民法院
申请人:XXX
特别授权代理人:XXX
XXXX年X月XX日
财产保全担保申请书范文 篇3
申请人:闵**,男,汉族, 1949年7月3日生,住南京市鼓楼区xx,身份证号码xxxxxx,联系电话139xxxxxx。
被申请人:南京市**建筑工程有限公司,
住所地:南京市奥体大街69号新城科技园*号*层,
法定代表人:陈** 职务:董事长。
请求事项
申请人民法院依法撤销申请人与被申请人民间借贷纠纷一案中贵院作出确认的保全事项。
事实和理由
申请人与被申请人民间借贷纠纷一案,贵院受理后,接受申请人的财产保全申请,依法作出财产保全民事裁定书,对被申请人的下列财产进行保全:
户名:南京市**建筑工程有限公司,
账号:320xxxxxxxxx,
开户行:交行三元巷支行。
现因被申请人已履行南京市中级人民法院作出的(20xx)宁商终字728号判决所确定的义务,申请人依据最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见第109条之规定,依法申请贵院解除对上述财产的查封冻结,请予准许。
此致
申请人:
特别授权代理人:xxx律师
二0xx年十一月 日
财产保全担保申请书范文 篇4
担保人:
被担保人:××××有限公司
被担保人与×××××××有限公司之间买卖合同纠纷一案,被担保人现向贵院申请诉前保全×××××××有限公司名下价值人民币300万元的财产。
如果贵院受理被担保人的该诉前保全申请,依法保全×××××××有限公司本担保书中注明的财产,担保人愿提供**作为担保财产,赔偿因该财产保全之错误给被×××××××有限公司造成的经济损失。
此致
××××中级人民法院
担保人:
二OXX** 月 日
财产保全担保申请书范文 篇5
担保人:
被担保人:××××有限公司
被担保人与×××××××有限公司之间买卖合同纠纷一案,被担保人现向贵院申请诉前保全×××××××有限公司名下价值人民币300万元的财产。
如果贵院受理被担保人的该诉前保全申请,依法保全×××××××有限公司本担保书中注明的财产,担保人愿提供
作为担保财产,赔偿因该财产保全之错误给被×××××××有限公司造成的经济损失。
此致
××××中级人民法院
担保人:
二OXX年 月 日
财产保全担保申请书范文 篇6
申请人:姓名xx,性别xx,出生日期xx,身份证号xx,住址xx,联系方式xx。
申请请求:请求贵院依法作出裁定,解除对申请人的财产保全措施。
事实及理由:
20xx年xx月xx日xx对申请人提出诉前财产保全,贵院作出(20xx)铜民初字第xx号裁定:查封申请人的xx号轿车。现申请人依据相关的法律法规提供担保,并向贵院申请解除财产保全措施。
担保财产:货币担保3000元(叁仟元)人民币,存放于贵院作为担保。
申请人被保全的车辆已经投保了交通事故强制保险和商业三责险,保单号:xx,保额足以承担xx的相关损失。现申请人又提供相应的货币担保,将不会影响将来判决的执行。因而,在这种情况下,为了申请人的合法权益,人民法院应当解除财产保全措施。
此致
敬礼!
xx人民法院
申请人:xx
20xx年xx月xx日
财产保全担保申请书范文 篇7
申请人:王__,女,白族,1983年07月16日生,住____________________,身份证号码:_________________,手机:_________________。
委托代理人:_________________,电话:_________________。swy7.com
被申请人:张__,男,白族,1971年12月07日生,住____________________,身份证号码:_________________,手机:_________________。
请求事项:
申请撤销(20_)民保字第23号民事裁定书确认的保全事项。
事实和理由:
申请人与被申请人离婚纠纷一案,贵院受理后,接受申请人的.财产保全申请,依法作出(20_)。民保字第23号民事裁定书,对被申请人的下列财产进行保全:
1、定期存单:账户_______________,存款200000。00(二十万),建行大理南诏分行开户;
2、活期账户:建行大理南诏分行开户,存款300000。00元(三十万),卡号6227______________,账号_______;
现因申请人与被申请人自愿和好,经协商一致愿意继续维持婚姻关系,申请人依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十一条之规定,依法申请撤诉。特申请贵院解除对上述二项财产的查封冻结,请予准许,谢谢。
此致
______人民法院
申请人:__________
20__年__月__日