甲方：
乙方：
鉴于乙方拥有生产灰钙的旧设备一套，甲方为生产灰钙需要有意向卖方购买上述设备。双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，订立如下合同条款，以资共同恪守履行。
一、合同标的
本合同标的为用于灰钙生产项目的旧设备。具体设备名单数量、名单及成新等内容见合同附件。
二、合同价格
1、合同总价为人民币300000元（大写叁拾万元）。
2、合同总价包括了合同附件所列的设备及辅助设备，双方确认合同总价为附件所列的设备现状下的价格，双方对设备成新率、数量等均已确认无误。合同总价只为设备本身价格，不包括拆卸、包装、运输、安装、税费等的费用。
3、本合同不计单价，只计总价。
三、付款
本合同第二条所规定的合同总价，按以下办法及比例由买方通过银行支付给卖方。
1、合同总价的三分之一计￥100000（大写：壹拾万元）连同甲方尚未支付的灰钙粉货款60000（大写陆万元），共计160000（大写壹拾陆万元），在甲方收到乙方提交的设备清单并经审核无误后三天内支付给乙方。
2、合同总价的三分之一计￥100000（大写：壹拾万元），在甲方设备安装调试完成，并生产出合格产品后三个月内支付给乙方：
3、合同总价的三分之一计￥100000（大写：壹拾万元），在20xx年12月31日前支付给卖方。
乙方只提供设备的收款收据，不提供上述款项的发票。
四、逾期付款
如果甲方不能在合同规定期限内付款，四方应支付由此产生的违约金，违约金按拖欠款金额每天3‰计算，直至该款付清为止。
五、设备交付和验收
甲方付清第一笔款项后，双方根据设备清单在乙方厂区现场核对数量，查验设备，经核对查验后视为完成交付。
六、装卸和运输
甲方负责设备的装卸和运输并承担相应费用，乙方在人员、工具等方面给予协助。装卸和运输过程中的毁损、灭失的风险由甲方承担。
七、其他约定
乙方在设备运达甲方后，甲方聘用乙方进行设备安装、调试，直至生产出合格产品为止。聘用期间甲方提供食、宿，并按月工资元标准按月支付工资。设备正常后，是否继续聘用，双方另行协商。
八、不可抗力
九、争议的处理
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，依法向人民法院起诉。
十、补充与附件
所销售的设备清单为本合同的附件，为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
十一、合同的效力
本合同自双方签字之日起生效。本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方签字：
乙方签字：
fw76.Com延伸阅读
热门协议: 买卖协议 月度范文精选
现如今，我们在很多场合下都会使用到范本合同，签订合同会受到法律的约束和保护。只有签署好在你们之前就沟通好的合同后，可以更好的维护双方的利益。那么签订合同有什么需要注意的呢？小编收集并整理了“热门协议: 买卖协议 月度范文精选”，仅供参考，欢迎大家阅读。
卖方：（以下简称甲方）
买方：（以下简称乙方）
甲乙双方经友好协商，基于自愿平等互利的原则，就甲方向乙方出售本合同约定的作品事宜，达成如下协议：
二、交易价格
经甲乙双方确认，本合同交易作品价格为：人民币。甲乙双方应对本合同约定的交易价格保密，任何一方应承担因泄密而给对方造成的损失。
三、付款方式
乙方应于年____月____日前将上述款项付至甲方银行帐户。
四、作品的交付验收
甲方应自本合同签订之日起日内交付给乙方，并双方书面确认。
五、交易的中止
乙方于以下情形有权中止交易，有证据表明作品在权属、真伪、瑕疵披露等方面存在不实之处，乙方有权解除合同，如乙方已支付交易款项，则甲方应如数退回乙方。
六、不可抗力
如因不可抗力导致合同无法履行时，遇不可抗力一方应立即将情况书面告知另一方，双方认可协商后终止合同或延迟履行合同。
七、争议处理
本合同未尽事宜，可由甲乙双方达成补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决或提交仲裁解决。
八、合同效力
本合同自甲乙双方签字之日起生效，壹式贰份。甲乙双方各执壹份。
甲方（签章）：乙方（签章）：________年____月____日________年____月____日买卖合同
出卖人（甲方）：
身份证号码：
买受人（乙方）：
身份证号码：
根据《民法典》、《中华人民共和国____市房地产管理法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿，协商一致前提下订立本合同条款如下，以资共同遵守。
一、甲方自愿将其村证房位于_________市___________区________________________的房屋（建筑面积_________平方米）以人民币_______仟_______佰_______拾_______万_______仟_______佰_______拾_______元整（________元）的价款出售给乙方。（含地下室_____号_____平方米）
二、乙方支付甲方合同保证定金壹万元，如甲方反悔本合同，双倍赔偿；如乙方反悔本合同，定金不退。
三、本合同签定时，甲乙双方都不具备过户条件。等过户条件成熟时，甲方应协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税，土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。乙方一次性将房款交付甲方。
四、本合同签订后，甲方对________________________________________的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。
五、本合同签订后，甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利，乙方保证按期缴纳各项物业费用。本合同签订后，甲方不得就该房屋与他人订立《买卖合同》；
六、违约责任
1、甲方应当于________年____月____日交付乙方房屋，甲方如不按合同规定的日期交付房屋，每逾期1天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过_______个月时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿乙方经济损失人民币___四万______元。
2、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过_______个月时，甲方有权解除合同。解约时，乙方已付房价款的_________作为甲方的损失赔偿金。
3、如果甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使，一切责任由甲方承担，并应赔偿乙方的损失。
4、本合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除，甲方应按照市场评估价返还乙方房屋价款，并赔偿乙方的房屋装修费用。
5、如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的，甲方应当通知乙方，如有补偿款发放，甲方应当全额退还乙方。
七、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的按下述第_________种方式解决。
1、提交______________________________________仲裁委员会仲裁。
2、依法向____________________________________区人民法院起诉。
八、其他约定
九、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式5份，甲乙方各执一份，见证人各一份。
甲方：______________
乙方：______________
________年____月____日
________年____月____日
见证人：________年____月____日
月度协议精选: 商品房买卖协议
在交易过程中一般都需要使用到合同，作为一个协议，我们有必要好好了解一番。可以开始签订你们之间沟通好的的劳动合同了，可以更好的为日后解决争议提供依据。那么，你知道我国有哪些合同范本呢？为满足您的需求，小编特地编辑了“月度协议精选: 商品房买卖协议”，供大家参考，希望能帮助到有需要的朋友。
网签合同时，需要注意以下事项：
第一，网签时一定要审查开发商是否具有商品房预售许可证，有了预售证，则通常开发商也具有了土地使用证、规划许可证、建设工程许可证等。这是买房能否办房产证的关键。
第二，网签时一定要采用房地产管理部门统一印制的标准房屋买卖合同文本，并按照文本中所列条款逐条逐项填写，千万不能马虎。
第三，网签时一定要注意合同条款中双方所填写的内容中权利与义务是否对等。
第四，面积确认及面积差异处理。如果选择按套内建筑面积为依据进行面积确认及面积差异处理时，应当在“面积差异处理”条款中明确面积发生误差时的处理方式。
第五，网签时一定要认准交房日期是否确定。资金不足而延期交房是常有的事，开发商在预售合同上往往大做文章，如只注明竣工日期，而不注明交付使用日期;运用“水电气安装后、质量验收合格后、小区配[1] 套完成后”等一些模糊语言。对此，购房者在签订什么是网签合同时，一定要将交房日期明白无误地规定为“某年某月某日”，并注明开发商不能按时交房所需承担的责任。
网签程序
网签的程序为：交易双方当事人根据网上公示的商品房定金协议或买卖合同文本协商拟定相关条款———由房地产开发企业通过网上签约系统，打印经双方确认的协议或合同———双方当事人签字(盖章)———在电子楼盘表上注明该商品房已被预订或签约。
每一宗交易的网上操作程序应在24小时内完成。
月度合同精选: 车辆买卖协议
合同有很多种，但归根到底还是一种，那就是保护自己的权益，在此之前，签好合同很有必要，也是必须。在签订好了适合自己的合同范本之后，可以更好的保护自己的合法权益不受侵犯。那么你知道合同都有哪些内容呢？下面是76范文网(fw76.com)小编为大家整理的“月度合同精选: 车辆买卖协议”，希望对您的工作和生活有所帮助。
甲方(卖方)_____身份证号：_____________________
乙方(买方)_____身份证号：_____________________
经双方协商达成以下协议：
一、甲方将_____车，车号为_____卖给乙方，发动机号码为_____，车架号为__________，颜色为，价格为_____(￥_____元)
二、甲方必须保证此车无盗抢，无诈骗、无经济纠纷，无私自改动车架号和发动机号，如有盗抢、诈骗、经济纠纷、私自改动车架号和发动机号，甲方给退车退款。
三、付款方式：乙方首付购车款_____元整，剩余_____元在_______年_____月_____日前一次性付清购车款。如到期未能付清，甲方将车收回。更名、过户费用由甲方承担。
四、从_______年____月_____日前该车所出现的欠费、手续不全、违章、违法、交通事故、闯红灯等一切事宜由甲方负责承担;自_____年_____月____日后该车所出现欠款、违章、违法、交通事故、闯红灯等一切事宜由乙方自行承担，甲方概不负责。
五、甲方在_______年____月____日前出现事故由甲方负责，在_______年____月____日之后由乙方负责。
七、本协议一式两份，甲、乙方各执一份，本协议自签字之时起生效，事后如有纠纷，可通过法律途径解决。
甲方(签字)_______________
乙方(签字)_______________
_______年_______月_______日
个人车辆买卖合同3
买方：_________________________(以下简称甲方)
卖方：_________________________(以下简称乙方)
甲、乙双方就车辆买卖事宜达成以下协议，共同遵照执行：
第一条 甲方购买乙方所有的’机动车一辆
车号：_________________
颜色：_________________
产地：_________________
型号：_________________
发动机号码：________________(拓印粘贴)
底盘号码：_________________(拓印粘贴)
第二条 甲方向乙方支付车款人民币_________________万元。包括三部分：定金、第一笔车款和其余部分车款。
第三条 甲方的付款方式和期限：本合同生效当日付定金______________万元，三日内再支付第一笔车款现金_____________万元;其余部分车款在该车办理转户手续前全部付清。
第四条 乙方在收到甲方第一笔车款之日，应立即交付无瑕疵的车辆及随车工具。瑕疵保证期为自车辆交付之日起一个月。并且保证他人对该车无任何权利要求。
第五条 办理转户所需费用由甲方负担。乙方负有协助办理的义务。
第六条 乙方应交付给甲方该车的全部真实、有效的证件以及缴税、费凭证。
第七条 乙方应保证交付前该车的维护正常，手续完整。
第八条 甲方违反本合同，定金不予退还。
第九条 乙方违反本合同，应向甲方支付相当于定金数额的违约金。
第十条 本合同自双方签字之日生效。本合同一式二份。
甲方(授权签字人)：__________
住址：_____________________
证件号码：_________________
_______年_______月_______日
乙方(授权签字人)：__________
住址：_____________________
证件号码：_________________
_______年_______月_______日
月度协议精选: 车辆买卖合同
在交易过程中一般都需要使用到合同，签订好劳动合同是需要多加重视的。必须要做好具有重大意义的合同签署了，可以更好的受到国家法律的保护。只不过，您又知不知道不同类型合同该如何写呢？请您阅读小编辑为您编辑整理的《月度协议精选: 车辆买卖合同》，供您参考，希望能够帮助到大家。
卖方：(以下简称甲方)买方：(以下简称乙方)甲、乙双方就车辆买卖事宜达成以下协议，共同遵照执行：
第一条：乙方购买甲方所有的机动车一辆：
车号：冀JDxx23
颜色：红色
型号：路宝
发动机号码：3xx2661
车架号码：LKxxx04774
第二条：乙方向甲方支付车款人民币万元。
第三条：甲方应交付给已方该车的证件全部真实
第四条：甲方交付乙方车辆后同时签订买卖协议，此后车辆所发生的一切交通事故及违章等等均由乙方负全部责任，甲方概不负责。
第五条：本合同自双方签字之日生效。本合同一式二份。
甲方：乙方：
住址：住址：
证件号码：证件号码：年月日年月日
证明人签字：
月度合同精选: 买卖协议怎么写
合同范本是可以保护我们的合法权益的，它很重要，在签订合同之前要先经过双方的协商。用心签署好合同范本，在接下来的一段时间里，可以增加交易顺利完成的成功率。你知道怎样才能拟定出一份优质的合同吗？为此，小编从网络上为大家精心整理了《月度合同精选: 买卖协议怎么写》，欢迎您阅读和收藏，并分享给身边的朋友！
（20xx）闵民二（商）初字第305号
原告A精密工业（上海）有限公司，住所地上海市××工业区××路××号。
法定代表人唐a，董事长。
委托代理人朱a，上海A律师事务所律师。
被告B机模厂，住所地××省××市××路××号。
被告B机模厂未作答辩，亦未提供证据。
经对原告A精密工业（上海）有限公司提供的证据进行质证、并结合当事人的陈述，本院确认原告A精密工业（上海）有限公司诉称事实属实。
本院另查明，原告A精密工业（上海）有限公司出具的四份增值税发票，被告B机模厂已在相关部门作了认证、抵扣。
本院认为，原告A精密工业（上海）有限公司与被告B机模厂之间签订的.《买卖合同》系合同当事人的真实意思表示，内容不违背国家法律、行政法规的强制性规定，也不具有《中华人民共和国合同法》规定的无效合同的其他要件，该合同当属有效，合同的条款对合同当事人具有拘束力。
被告B机模厂经本院传票传唤后无正当理由拒不到庭参加诉讼，应视为其放弃自己的抗辩等其他诉讼权利，对此产生的法律后果应由其承担。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条，《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百五十九条、第一百六十一条之规定，判决如下：
一、被告B机模厂于本判决生效之日起十日内，支付原告A精密工业（上海）有限公司货款余额74，979。35元；
二、被告B机模厂于本判决生效之日起十日内，偿付原告A精密工业（上海）有限公司以货款74，979。35元为本金计，自20xx年4月1日起至判决生效日止，以中国人民银行同期贷款利率计算的利息。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费减半收取计874。06元，由被告B机模厂负担（于本判决生效后十日内向原告A精密工业（上海）有限公司直接支付）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院（立案庭）递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。
审 判 员 杨 琼
xx四月二十七日
书 记 员 汤晓音
月度合同精选: 买卖协议写作范例
在这个快节奏的世界，合同也变得更加重要了，签订合同不是我们的出发点，保护自己的利益才是。用心签署好合同范本，在接下来的一段时间里，可以更好的保障我们的合法权益。你知道怎样才能拟定出一份优质的合同吗？急您所急，小编为朋友们了收集和编辑了“月度合同精选: 买卖协议写作范例”，相信能对大家有所帮助。
一、合同名称
（产品名称）采购合同（实用于原料、设备采购）
二、合同主体
甲方（买方）：（公司名称）
乙方（卖方）：（公司名称）
三、引子
写合同签定的目的。
为了增强买卖双方的责任感，实现各自的经济目的，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 产品的名称、品种、规格和质量。
1产品的名称、品种、规格（应注明产品的牌号、商标）： 。
2产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（ ）项执行。
（１）按国家标准执行；（2）按行业标准执行；（3）按企业标准执行；（4）甲方有特殊要求的，按买卖双方在 合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。
（在合同中必须写明执行的标准代号、编号和标准名称。对成套产品，合同中要明确规定附件的质量要求；对某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的产品，除主管部门另有规定外，合同中应具体规定提出质量异议的条件和时间；实行抽样检验质量的产品，合同中应注明采用的抽样标准或抽验方法和比例；在商定技术条件后需要封存样品的，应当由当事人双方共同封存，分别保管，作检验的依据）
第二条 产品的数量和计量单位、计量方法。
1产品的名称、品种、规格（应注明产品的牌号、商标）： 。
2产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（ ）项执行。
（１）按国家标准执行；（2）按行业标准执行；（3）按企业标准执行；（4）甲方有特殊要求的，按买卖双方在 合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。
（在合同中必须写明执行的标准代号、编号和标准名称。对成套产品，合同中要明确规定附件的质量要求；对某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的产品，除主管部门另有规定外，合同中应具体规定提出质量异议的条件和时间；实行抽样检验质量的产品，合同中应注明采用的抽样标准或抽验方法和比例；在商定技术条件后需要封存样品的，应当由当事人双方共同封存，分别保管，作检验的依据）
第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收。
（产品的包装，国家或业务主管部门有技术规定的，按技术或执行；国家与业务主管部门无技术规定的，由买卖双方商定。产得包装物，除国家规定由甲方供应的以外，应由乙方负责供应。以多次使用的包装物，应按有关主管部门制订的包装物回收办资行；有关主管部门无规定的，由买卖双方商定包装物回收办法，分合同附件。产品的包装费用，除国家另有规定者外，不得向甲方外收取。如果甲方有特殊要求的，双方应当在合同中商定，其售费超过原定标准购，超过部分由甲方负担；其包装费低于原定核的，相应降低产品价格。）
第四条 产品的交货单位，交货方法、运输方式、到发地点
l产品的交货单位： 。
2交货方法，按下列第（ ）项执行：
（l）乙方送货（国家主管部门规定有送货办法的，按规定的办法执行；没有规定送货办法的，按双方协议执行）；
（２）乙方代运（乙方代办运输，应充分考虑甲方的要求商定合理的运输路线和运输工具）；
（3）甲方自提自运。
3运输方式： 。
4到货地点和接货单位（或接货人）： 。
（甲方如要求变更到货地点或接货人，应在合同规定的交货期限（月份或季度）前四十天通知乙方，以便乙方编月度要车（船）计划；必须由甲方派人押送的，应在合同中明确规定；买卖双方对产品的运输和装卸，应按有关规定与运输部门办理交换手续，作出记录，双方签字，明确双方当事人和运输部门的责任。）
第五条 产品的交《提》货期限。
（规定送货或代运的产品的交货日期，以甲方发运产品时承运部门签发的戳记日期为准，当事人另有约定者，从约定；合同规定甲方自提产品的交货日期，以乙方按合同规定通知的提货日期为准。乙方的提货通知中，应给予甲方必要的途中时间，实际交货 或提货日期早于或迟于合同规定的日期，应视为提前或逾期交货或提货。）
第六条 产品的价格与货款的结算。
1产品的价格，按下列第（ ）项执行：
（1）按政府定价执行；
（2）按政府指导价执行；
（3）按买卖双方的商定价 执行。
（执行政府定价或政府指导价的，在合同规定的交货或提货期内，遇政府调整价格时，按交货时的价格执行。逾期交货的，遇价格上涨时，按原价执行；遇价格下降时，按新价执行。逾期提货或逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行；遇价格下降时，按原价执行。由于逾期付款而发生调整价格的差价，由买卖双方另行结算，不在原托收结算金额中冲抵。执行协商定价的，按合同规定的价格执行。）
2产品货款的结算：产品的贷款、实际支付的运杂费和其他费用的结算，按照中国人民银行结算办法的规定办理。
（用托收承付方式结算的，合同中应注明验单付款或验货付款。验货付款的承付期限一般为十天，从运输部门向收货单位发出提货通知的次日起算。凡当事人在合同中约定缩短或延长验货期限的，当在托收凭证上写明，银行从其规定。）
第七条 验收方法。
（合同应明确规定：1．验收时间；2．验收手段；3．验收标准；由谁负责验收和试验；5．在验收中发生纠纷后，由哪一级产品质监督机关执行仲裁等）
第八条 对产品提出异议的时间和办法。
1甲方在验收中，如发现产品的品种、型号、规格、花色和量不合规定，应一面妥为保管，一面在 天内向乙方提出书异议；在托收承付期内，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。
2甲方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合同规定。
3甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不提出异议。
4乙方在接到甲方书面异议后，应在 天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
（甲方提出的书面异议中，应说明合同号、运单号、车或船发货和到货日期；说明不符合规定的产品名称、型号、规格、花色、标志、牌号、批号、合格证或质量保证书号、数量、包装、检验方法、检情况和检验证明；提出不符合规定的产品的处理意见，以及当事人双方商定的必须说明的事项）
第九条 乙方的违约责任。
1乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分贷款 ％（通用产品的幅度为1％～5％，专用产品的幅度为10％～30％）的违约金。
2乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的。按不能交货处理。
3乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。
4乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金 元，并承担甲方因此所受的损失费用。
6产品错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。乙方未经甲方同意，单方面改变运输路线和运输工具的，应当承担由此增加的费用。
7乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款；合同规定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并负逾期交货责任；甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后十五天内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复，视为同意发货。
第十条 甲方的违约责任。
1甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款 ％（通用产品的幅度为 1％～5 ％，专用产品的幅度为 10 ％～3 0 ％）的违约金。
2甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货部款总值计算，向乙方偿付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。
3甲方逾期付款的，应按照中国人民银行有关延期付款定向乙方偿付逾期付款的违约金。
第十二条 合同争议的解决方式。
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第 种方式解决：
1提交台州仲裁委员会仲裁；
2依法向人民法院起诉。
第十三条：合同生效。
本合同自 年 月 日起生效，合同履行期内，当事人双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，双方各执一份。
（以下无正文）
签字 甲方：（章） 乙方 （章）
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
地址： 地址：
开户银行及帐号： 开户银行及帐号：
电话： 电话：
年 月 日 （各方签字盖章）
[协议]购买设备协议范本
合同有很多种，但归根到底还是一种，那就是保护自己的权益，我们作为当事人，一定要清楚合同的内容情况。在签订好了适合自己的合同范本之后，可以更好的维护双方的利益。可是不知道你知不知道我们工作中的合同怎么写呢？以下是76范文网(fw76.com)小编为大家精心整理的“[协议]购买设备协议范本”，供您参考，希望能够帮助到大家。
出卖人：___签定地点：___
买受人：___签定时间：___
第一条标的、数量、价款及交(提)货时间：
标的名称牌号商标规格型号生产厂家计量单位数量
单价(万 元)金额(万 元)
交(提)货时间及数量
合计人民币金额(大写)：___
(注：空格如不够用，可以另接)
第二条质量标准：按出卖人出厂标准及国家相关标准执行。
第三条出卖人对质量负责的条件及期限：质保期六个月，标的物到买受人使用地之日起计算。
第四条包装标准、包装物的供应与回收：
第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：随机发送，按随机配件清单点收。
第六条合理损耗标准及计算方法：出卖人不承担标的物的正常磨损而产生的损耗及易损件的损耗责任。
第七条标的物所有权自买受人接收签字(盖章)时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于出卖人所有。
第八条交(提)货方式、地点：按执行。a、买受人使用地，b、买受人到出卖人工厂提货。
第九条运输费用负担：按执行。
a、出卖人代办标的物到买受人使用地的运输，运输费用(大写)(￥)由买受人承担，其费用不在整机报价之内，由出卖人代垫，向买受人收取。
b、出卖人承担标的物出厂的吊装及到买受人使用地的运输费用，买受人承担工地卸货费用。
第十条检验标准、方法、地点及期限：按出卖人出厂标准验收，地点：买受人使用地，期限为壹周。
第十一条成套设备的安装与调试：由出卖人负责标的物的安装与调试。
第十二条结算方式、时间及地点：
___________________________。
出卖人(签章)：_________买受人(签章)：_________
签订地点：___________签订地点：___________
_________年____月____日_________年____月____日
月度协议精选: 二手房买卖协议.wps
在平时生活当中一般需要使用到合同，我们必须要在了解情况后把合同给签订好才行。在签订好合同并签署好自己的名字后，可以更好的避免很多无谓的经济损失。你知道怎样才能拟定出一份优质的合同吗？小编特地为您收集整理“月度协议精选: 二手房买卖协议.wps”，希望能为您提供更多的参考。
合同当事人
卖方（以下简称甲方）：
买方（以下简称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方出售的房产事宜，签订本合同，以资共同遵守执行，二手房买卖合同范本。
第一条 甲方同意出售甲方所有的位于______市_____区_______路______号_______号楼_________单元_______户的房产(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面)给乙方。房屋 □建筑面积___________平方米 □使用面积 为__________平方米。房地产权证号为_____________________。
甲方保证此房产一切情况介绍属实，承诺和保证此房产无任何权属或经济纠纷，权属无任何瑕疵，同户籍、相关亲属及房产共有、所有权人同意出售，其书面同意文件作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力(附：书面同意文件)。同时物业交接前需付清甲方产生的物业管理费、水电、有线、通讯费及___________________费用。
乙方对甲方所出售的房屋已充分了解，愿意购买上述房屋。
第二条 甲、乙双方同意上述房产的成交价格为：单价：人民币________元/平方米，总价：人民币___________元（大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整）。
本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币 __________元（大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整）作为购房 □定金 □预付款。
购房 定金/首付款 将在最后一次付款时冲抵房价。
鉴于__________(律师事务所或第三方)为甲、乙双方房产交易所提供的 律师见证/第三方监管业务，甲、乙双方同意向其支付______________元。该笔费用以 现金/支票 的方式于本合同签订当日由_________方支付。
第三条 付款时间及方式（设立第三方监管账户的，可由甲乙双方与第三方另行签订协议，明确三方权利义务，该协议为本合同附件，与本合同具有同等法律效力）
甲、乙双方同意，按照第______种方式付房款：
1、甲、乙双方同意以一次性付款方式付款
□甲、乙双方约定在本合同签定之日起_____日内支付首付款（不含定金/预付款）人民币___________元（大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整）给甲方，剩余房款人民币____________元（大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整）于 □房屋交付当日 □办结房屋过户手续当日 付给甲方。
□甲、乙双方约定由__________（律师事务所）设立第三方监管账户，自本合同签定之日起_______日内，由乙方将购房总价款人民币____________元（大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整）汇入第三方监管帐户，甲方将房产证交给第三方代为保管。第三方在收到购房款当日/______日内，通知甲、乙双方办理过户手续，并于 □房屋交付当日 □办结房屋过户手续当日，根据乙方出具的书面付款确认通知将房款汇入甲方账户。
2、甲乙双方同意以银行按揭方式付款，并约定在合同签订之日起____日内支付首付款，即人民币________元（大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整）给甲方，剩余房款人民币____________元整（大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整）申请银行按揭（如银行实际审批数额不足前述申请额度，乙方应在办结银行按揭手续当日将差额一并支付给甲方），并于银行放款当日直接付给甲方。
[甲乙双方约定由_____________（律师或第三方）代按揭贷款手续的，另行签订代理协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，合同范本《二手房买卖合同范本》。]
甲方应协助乙方办理银行按揭手续，并各自准备好办理按揭手续所需资料。
3、甲、乙双方同意将上述房屋价款分_______次付给甲方，具体付款日期、金额和方式如下：
□（1）甲、乙双方约定在本合同签定之日起______日内，支付购房款（不含定金/预付款）人民币______元（大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整）。
（2）……
（3）（倒数第二次）购房款人民币______元（大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整）于办结房屋过户手续当日支付给甲方。
（4）（最后一次）剩余购房款（亦称质保金或尾款）人民币______元（大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整）于乙方验收房屋时，且甲方结清所有费用并办理完毕电表、煤气等过户手续当日支付给甲方。
□甲、乙双方约定由__________（律师事务所）设立第三方监管账户，自本合同签定之日起_______日内，由乙方将第一笔购房款人民币____________元（大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整）汇入第三方监管帐户，于_______年_____月_____日、_______年_____月_____日、_______年_____月_____日分别将人民币___________________________________元汇入第三方监管帐户。第三方在收到购房款人民币____________元 当日/______日内，通知甲、乙双方办理过户手续，并于办结房屋过户手续当日，根据乙方出具的书面付款确认通知将房款汇入甲方账户。剩余购房款人民币________元于_______年______月______日汇入第三方监管账户，第三方根据乙方验收房屋并办妥各项过户手续后出具的出面付款确认通知书将款项汇入甲方账户。
第四条 办理过户及房屋交付
1、甲方应于第_______项规定的时间内为乙方办理本合同项下房产过户手续。
（1）收到乙方购房款_______________元之日起_______日内
（2）收到全额购房款之日起______日内
（3）接到第三方关于乙方已全额付款的通知后，_____日内
2、代办过户手续（可另行约定，与本合同具有同等法律效力）
甲乙双方约定由_________________（律师事务所/第三方）代办过户手续。___________根据_______________________________________________________（约定的办理过户的条件）为甲乙双方办理房屋过户手续。
3、甲方应于 □收到乙方全额购房款 □办结过户手续 当日/ ______日内，将交易的房产全部交付给乙方使用。
第五条 税费承担（可选多项）
□甲、乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费，甲方承担______________，乙方承担______________。
□经双方协商，交易税费由_______方承担。
□其他费用承担：（中介费、律师费）____________________________。
第六条 风险转移，配套设施及费用承担
乙方已对房屋构造、装饰及配套设施等情况，做充分了解。房屋及配套设施的风险自房屋交付之日起转移给乙方。
本合同第二条所列交易成交价格，包括房产的配套价格，此房产附带的配套及所有权转移后不得拆除（或附带）的设备有：（甲方保证下属设备的正常使用，如在交接之日有遗失或损坏，按照该设备市场价赔偿）_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
交付之日前，根据有关规定应付的与房屋有关的费用包括但不限于水、电、煤气、供暖、通讯、有线电视、物业、宽带费等各项费用由甲方缴清。
[本合同签订之日，甲方预留人民币________元放在 律师事务所/第三方 处作为水电、物业、煤气____________________________________等相关费用押金，带房产交接完毕及上述费用结算清结当日，如无暇疵，此保证金返还甲方，否则以该保证金抵扣上述费用，多退少补（提示：对于不约定房屋质保金或尾款的交易，在有第三方见证的情况下，最好作本条款约定）]
第七条 权利义务
甲方确保本合同项下的房产水、电、通讯、排水等设施完好、畅通可正常使用。
甲方确保本合同项下交易的房屋不存在产权纠纷、权利瑕疵及关于房屋税费、银行抵押、户口等未清事项。
甲方承诺在双方签订本合同_______日内/____________日前空出房屋并迁出在此房产名下的全部户口。
甲方应协助乙方办理房产过户以及银行按揭贷款手续。
甲方交付房屋之前，应结清水电、煤气、物业、有限电视、通讯等一切费用，并办理公共维修基金、物业、______________过户手续。
乙方应按照合同约支付购房款，并在甲方交付房屋应办理______________________________等过户手续后支付尾款。
第八条 协议的变更、终止
1、本合同生效后，未经双方协商一致，达成书面协议，任何一方不得擅自变更本合同。如需变更本合同条款或就未尽事项签署补充协议，应经双方共同协商达成一致，并签署书面文件。
2、在下列条件发生时，任何一方均有权书面通知另一方终止本合同：
发生不可抗力事由，一方在超过 天期限后仍无法履行其主要义务时；或双方经协商一致同意终止本协议；或法律、行政法规及本协议约定的其他情形。
发生上述情形之一的，任何一方有权向另一方发出书面终止通知，本协议自书面终止通知到达对方时终止。
凡在本协议终止前由于一方违约致使另一方遭受的损失，另一方仍有权提出索赔，不受本协议终止的影响。
第九条 违约责任
1、本合同签订后，乙方中途悔约，应书面通知甲方，甲方应在_____日内将乙方的已付款（不计利息）返还给乙方，但购房定金归甲方所有。甲方中途悔约，应书面通知乙方，并自悔约之日起的_______日内将双倍定金及已付款返还给乙方。
2、甲方逾期交付的，自逾期之日始，按日向乙方承担房屋价款_______%的违约金；逾期超过 _______ 日的，乙方有权解除本合同，并要求甲方按本款约定支付违约金，返还已付转让价款及同期银行利息。
3、甲方未按约定时间办理房屋、房屋公共维修基金过户及银行按揭贷款，经乙方书面通知甲方___日内办理，逾期不办理的，乙方有权解除合同，并要求返还双倍定金及已付款。
4、甲方应在合同规定之日迁出户口，甲方逾期迁户的，按日向乙方承担价款_______%
月度协议精选: 设备转让合同书其一
合同可以在绝大多数情况下保护我们，并为我们提供可能，签订的合同要选择具有法律效应的。只有在签订好了一定的合同范本之后，可以更好的保障我们的合法权益。你知道合同的格式是怎样写的吗？以下是76范文网(fw76.com)小编为大家收集的“月度协议精选: 设备转让合同书其一”大家不妨来参考。希望您能喜欢！
甲方：
乙方：新乡神马正华化工有限公司
经甲、乙双方友好协商，针对甲方在济宁市中银电化有限公司中得的两台半自动包装机达成如下协议：
一、价格：甲方在济宁市中银电化有限公司中得的两台半自动包装机（具体包括：包装机、支架、皮带传输机、除尘箱、配电柜各两台，包装机起动部分）以陆万陆仟元的价格转让给乙方。
1、具体分配如下：货款陆万元计：60000元，运费叁仟元计：3000元，拆装费壹仟元计1000元。
2、设备完整的说明书、图纸等（待定）。
二、工期：自合同签定十日内。
三、双方责任：
1、甲方负责拆装费用，并保证完好无损运输到乙方厂内，中途设备得绑好不能受潮雨淋。
2、乙方负责监督甲方装车及拆装。
四、付款方式：双方签字认可合同内容，甲方收到乙方货款订金贰万元（计：20000.00元），合同成立。剩余货款肆万元（计：40000.00元）待甲方圆满地把货物运到乙方公司内不卸车之前付清。
五、违约责任：
1、收到乙方定金如果甲方不能保证按时保质运货至乙方厂内，将定金如数返还给乙方，并承担违约金。
2、合同成立，乙方如果不能按时提货，定金将不予退还。
六、票据：如果甲方不能给乙方开普通票据，甲方给乙方减免货款叁仟元（计：3000.00元）。
七、未尽事宜，以口头协商为准。
八、甲方收款人：户名：张海廷
开户行：中国农业银行嘉祥分行疃里分理处
帐号：6228461330003221417
九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方代表：
乙方：新乡神马正华化工有限公司
年 月 日