您的当前位置:首页正文

热搜合同: 广州租房合同

2022-06-15 来源:知库网

出租方:________________________,以下简称甲方

承租方:________________________,以下简称乙方

根据中华人民共和国及有关规定,为明确甲、乙双方的权利义务关系,经双方协商一致,签订本合同。

第一条甲方将自有的坐落在______________________________的房屋______栋______间,建筑面积______平方米、使用面积______平方米,类型______,结构等级______,完损等级______,主要装修设备______,出租给乙方作______使用。

第二条租赁期限

租赁期共______个月,甲方从_________年________月______日起将出租房屋交付乙方使用,至_________年________月______日收回。

乙方有下列情形之一的,甲方可以终止合同,收回房屋:

1.擅自将房屋转租、分租、转让、转借、联营、入股或与他人调剂交换的;

2.利用承租房屋进行非法活动,损害公共利益的;

3.拖欠租金____个月或空置____月的。

合同期满后,如甲方仍继续出租房屋的,乙方拥有优先承租权。

租赁合同因期满而终止时,如乙方确实无法找到房屋,可与甲方协商酌情延长租赁期限。

第三条租金和租金交纳期限、税费和税费交纳方式

甲乙双方议定月租金______元,由乙方在______月______日交纳给甲方。先付后用。甲方收取租金时必须出具由税务机关或县以上财政部门监制的收租凭证。无合法收租凭证的乙方可以拒付。

甲乙双方按规定的税率和标准交纳房产租赁税费,交纳方式按下列第____款执行:

1.有关税法和镇政发(90)第34号文件规定比例由甲、乙方各自负担;

2.甲、乙双方议定。

第四条租赁期间的房屋修缮和装饰

修缮房屋是甲方的义务。甲方对出租房屋及其设备应定期检查,及时修缮,做到不漏、不淹、三通(户内上水、下水、照明电)和门窗好,以保障乙方安全正常使用。

修缮范围和标准按城建部(87)城住公字第13号通知执行。

甲方修缮房屋时,乙方应积极协助,不得阻挠施工。

出租房屋的修缮,经甲乙双方商定,采取下述第______款办法处理:

1.按规定的维修范围,由甲方出资并组织施工;

2.由乙方在甲方允诺的维修范围和工程项目内,先行垫支维修费并组织施工,竣工后,其维修费用凭正式发票在乙方应交纳的房租中分______次扣除;

3.由乙方负责维修;

4.甲乙双方议定。

乙方因使用需要,在不影响房屋结构的前提下,可以对承租房屋进行装饰,但其规模、范围、工艺、用料等均应事先得到甲方同意后方可施工。对装饰物的工料费和租赁期满后的权属处理,双方议定:

工料费由______方承担( );

所有权属______方( )。

第五条租赁双方的变更

1.如甲方按法定手续程序将房产所有权转移给第三方时,在无约定的情况下,本合同对新的房产所有者继续有效;

2.甲方出售房屋,须在三个月前书面通知乙方,在同等条件下,乙方有优先购买权;

3.乙方需要与第三人互换用房时,应事先征得甲方同意,甲方应当支持乙方的合理要求。

第六条违约责任

1.甲方未按本合同第一、二条的约定向乙方交付符合要求的房屋,负责赔偿______元。

2.租赁双方如有一方未履行第四条约定的有关条款的,违约方负责赔偿对方______元。

3.乙方逾期交付租金,除仍应补交欠租外,并按租金的______%,以天数计算向甲方交付违约金。

4.甲方向乙方收取约定租金以外的费用,乙方有权拒付。

5.乙方擅自将承租房屋转给他人使用,甲方有权责令停止转让行为,终止租赁合同。同时按约定租金的______%,以天数计算由乙方向甲方支付违约金。

6.本合同期满时,乙方未经甲方同意,继续使用承租房屋,按约定租金的______%,以天数计算向甲方支付违约金后,甲方仍有终止合同的申诉权。

上述违约行为的经济索赔事宜,甲乙双方议定在本合同签证机关的监督下进行。

第七条免责条件

1.房屋如因不可抗拒的原因导致损毁或造成乙方损失的,甲乙双方互不承担责任。

2.因市政建设需要拆除或改造已租赁的房屋,使甲乙双方造成损失,互不承担责任。

因上述原因而终止合同的,租金按实际使用时间计算,多退少补。

第八条争议解决的方式

本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决;协商不成时,任何一方均可向房屋租赁管理机关申请调解,调解无效时,可向市工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可以向人民法院起诉。

第九条其他约定事宜

_______________________________________________________。

第十条本合同未尽事宜,甲乙双方可共同协商,签订补充协议。补充协议报送市房屋租赁管理机关认可并报有关部门备案后,与本合同具有同等效力。

本合同一式_____份,其中正本_____份,甲乙方各执_____份;副本_____份,送市房管局、工商局备案。

出租方(签章):________________承租方(签章):________________

___________年_________月________日___________年_________月________日

出租方(以下简称甲方)_____________身份证号:________________________________

承租方(以下简称乙方)_____________身份证号:________________________________

甲、乙双方就下列房屋的租赁达成如下协议:

第一条房屋基本情况

甲方房屋(以下简称该房屋)位于________________________________________________。

第二条房屋用途

该房屋用途为租赁住房。除双方另有约定外,乙方不得任意改变房屋用途。

第三条租赁期限

租赁期限自___________年_________月________日至___________年_________月________日止。

第四条租金

该房屋月租金为(人民币)________千________百________拾元整。

租赁期间,如遇到国家有关政策调整,则按新政策规定调整租金标准;除此之外,出租方不得以任何理由任意调整租金。

第五条付款方式

乙方按(季)支付租金给甲方。

第六条交付房屋期限

甲方应于本合同生效之日起___日内,将该房屋交付给____________________________________。

第七条甲方对房屋产权的承诺

甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷;除补充协议另有约定外,有关按揭、抵押债务、税项及租金等,甲方均在交付房屋前办妥。交易后如有上述未清事项,由甲方承担全部责任,由此给乙方造成经济损失的,由甲方负责赔偿。

第八条维修养护责任

租赁期间,甲方对房屋及其附着设施每隔六个月检查、修缮一次,乙方应予积极协助,不得阻挠施工。正常的房屋大费用由甲方承担;日常的房屋维修费用由乙承担。

因乙方管理使用不善造成房屋及其相连设备的损失和维修费用,由乙方承担并责任赔偿损失。

租赁期间,防火安全,门前三包,综合治理及安全、保卫等工作,乙方应执行当地有关部门规定并承担全部责任和服从甲方监督检查。

第九条关于房屋租赁期间的有关费用

在房屋租赁期间,以下费用由乙方支付:

1、水、电费;2、煤气费;3、供暖费;4、物业管理费;

第十条房屋押金

甲、乙双方自本合同签订之日起,由乙方支付甲方(相当于一个月房租的金额)作为押金。

第十一条租赁期满

1、租赁期满后,如乙方要求继续租赁,甲方则优先同意继续租赁;

2、租赁期满后,如甲方未明确表示不续租的,则视为同意乙方继续承租;

3、租赁期限内,如乙方明确表示不租的,应提前_____个月告知甲方,甲方应退还乙方已支付的租房款及押金。

第十二条违约责任

租赁期间双方必须信守合同,任何一方违反本合同的规定,按年度须向对方交纳________个月租金作为违约金。

第十三条因不可抗力原因导致该房屋毁损和造成损失的,双方互不承担责任。

第十四条本合同未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议。补充协议与本合同不一致的,以补充协议为准。

第十五条本合同之附件均为本合同不可分割之一部分。本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

本合同及其附件和补充协议中未规定的事项,均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

第十六条其他约定

(一)出租方为已提供物品如下:

(二)当前的水、电等表状况:

第十七条本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成时,甲、乙双方可向人民法院起诉。

第十八条本合同自甲、乙双方签字之日起生效,一式____份,甲、乙双方各执____份,具有同等效力,中介执________份备案。

出租方(签章):________________承租方(签章):________________

___________年_________月________日___________年_________月________日

出租方(以下简称甲方):______________________________

承租方(以下简称乙方):______________________________

甲乙双方在平等自愿、互利互惠的基础上,经协商甲方愿意将经营、管理权属于自己的房屋出租给乙方,双方根据国家相关规定,达成一致协议:

第一条甲方将拥有经营管理及所有权(__________________________________________)的商铺共______间,合同约定套内面积______㎡的铺面出租给乙方,作为____________的经营场所。

第二条租金、押金交纳期及方式

1、租用期限______年,自___________年_________月________日至___________年_________月________日。

2、第一年使用费为人民币¥____________(大写:__________________)以后每年租金总额上调百分之______。

3、本合同签定之日,乙方一次性支付___________年_________月________日至___________年_________月________日共______月的租金人民币(大写:__________________)。

其余租金支付方式:__________________。

第三条:水电费、保洁费、电话费和维修费的缴费办法:

1、管理费、保洁费、水电费、电话费、宽带费由乙方自行向有关部门交纳;

2、维修费:租赁期间,乙方导致租赁物有关的设施损毁,维修费由乙方负责,但正常磨损除外。

第四条:出租方与承租方的变更

1、租赁期间,不允许乙方将房屋转租给第三方使用。

第五条:乙方的职责

1、乙方必须依约缴纳租金及其他费用,如有拖欠,甲方有权向乙方加收滞纳金,滞纳金每天按实欠租金和费用的3%收取,如拖欠租金15天,视为违约,甲方有权收回房屋。

2、乙方造成租赁房屋及其设备的损毁,应负责恢复原状。

3、乙方如在租赁房屋内安装超过电子负荷的任何仪器或机械以及特殊设备,须征得甲方同意。未经甲方同意和因未办理相关手续而产生的事故或罚款,由乙方自理,造成商铺或安全设施、消防设施损失的由乙方负责赔偿。

4、租赁期满或合同解除,乙方必须按时将租赁房屋内的全部无损坏设备、设施清洁、完好地(自然折旧除外)交给甲方。

5、租赁期满或合同解除后,乙方逾期不搬迁,甲方有权从商铺中将乙方的物品搬出,不承担保管义务,乙方也无权要求甲方赔偿损失。

6、乙方保证承租甲方房屋作为商业用房使用,遵守中华人民共和国法律和政府相关规定,合法经营。因乙方违法经营而造成的一切法律责任和财产损失,均由乙方自行负责。

7、乙方应遵循国家的相关安全法规,租赁期间因乙方施工和经营而造成的一切人员安全伤害均由乙方负责。

8、租赁期间,产生的一切税费均由乙方自理。

第六条甲方责任(甲方在租赁期内)

1、甲方向乙方提供合格的租赁房屋,并保证房屋内的水、电两通。

2、维护乙方的合法利益和经营权,但是,因偷盗行为及自然灾害造成的乙方损失,甲方不承担责任。

3、乙方自己在未公开其经营性质及经营种类之前,甲方不得随意将其商业信息对外泄露。

第七条合同期满,如甲方的租赁房屋需继续出租,在同等条件下,乙方优先。

第八条租赁期间,若因不可抗力的自然灾害导致不能使用租赁房屋,本合同可自然终止,互不承担责任,双方协商解决。若非甲方主观原因造成租赁房屋无法正常使用的,甲方须将押金及预付租金无息退还乙方。

第九条本合同如有不尽事宜,须以双方根据的有关规定作出补充,补充规定与本合同具有同等效力。

第十条本合同在执行中如发生纠纷,应通过甲乙双方协商解决,协商不成,可提请工商管理部门或人民法院裁决。

第十一条租赁期间,乙方违法行为导致的法律责任及后果,由乙方自行承担。

第十二条本合同经过双方签字盖章后生效。本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份。

出租方(签章):________________承租方(签章):________________

___________年_________月________日___________年_________月________日

其他人还在看

热搜合同: 施工合同范例


我们在很多的地方都会用到合同,也会需要用到很多的范本,签订合同是我们必不可少的一个步骤。只有在签订好适合自己目前状况的合同范本之后,可以更好的避免很多无谓的经济损失。那么你有没有了解过合同呢?以下是小编收集整理的“热搜合同: 施工合同范例”,欢迎阅读,希望您能阅读并收藏。

发包人(全称):__________________________________________________________________

承包人(全称):__________________________________________________________________

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称:______________________________________________________________________

工程地点:______________________________________________________________________

工程内容:______________________________________________________________________

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:___________________

资金______________________________________________________________________

二、工程承包范围

承包范围:______________________________________________________________________

三、合同工期:

开工日期:______________________________________________________________________

竣工日期:______________________________________________________________________

合同工期总日历天数_________________天

四、质量标准

工程质量标准:__________________________________________________________________

五、合同价款

金额(大写):_____________________________元(人民币)¥:_____________________________元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括:

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程量清单

9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

热搜合同: 工程合同模板


在交易完成之前一般先要签订好合同,签订合同是保障我们合法权益的第一步。我们是时候签订好需要的合同了,可以更好的防范可能存在的风险。那么签订合同有什么需要注意的呢?以下是76范文网(fw76.com)小编为大家收集的“热搜合同: 工程合同模板”大家不妨来参考。希望您能喜欢!同时我们提供2022最新专题供您学习:。

甲方全称:

乙 方:

甲方防水工程委托乙方使用防水材料进行防水处理(整个教学楼面),总造价5000.00 元,

(1) 承包方式:由乙方包工包料,甲方负责质量验收。

(2) 质量要求:乙方按防水规范组织施工,以屋面不渗水为准。

(3) 施工期限: 从签订合同之日起20日内完工。

(4) 乙方进入现场应做到文明安全施工,工完料净、场地清。

(5) 施工期间:甲乙双方应做到团结协作、互相配合、甲方向乙方提供施工必要条件。

(6) 结算方法:经甲方验收合格后,凭正式发票于20xx年底报账付款。

(7) 保修办法:免费保修期为 5年,自20xx 年 12月30日 至20xx 年12 月30 日,保修期内若发现屋面渗水,乙方应免费维修,乙方接到保修通知后,三天之内组织人力物力赶赴现场,乙方不得以任何理由推托。

(8) 本合同自签定之日起具有法律意义。

(9) 本合同一式二 份,双方各执一份为凭。

(10) 其它有关事项:

1.维修期间一切安全事故由乙方负责。

甲方全称:(签章)

乙方(签章):

年月日:

【热搜合同】 解除房屋租赁合同


如今有很多时候我们都会接触到合同,签合同也有很多有注意的地方,不然也容易让自己上当。在甲方制定好合同并在你签署完了之后,可以更好的保护自己的合法权益不受侵犯。值得推荐的合同模板你收集了吗?以下是小编收集整理的“【热搜合同】 解除房屋租赁合同”,供大家参考,希望能帮助到有需要的朋友。

原告:____________,性别:____________,____________年____________月出生,籍贯:____________,家庭住址:____________工作单位:____________联系电话:____________

被告:____________,性别:____________,____________年____________月出生,籍贯:____________家庭住址:____________工作单位:____________联系电话:____________诉讼请求:____________

1、判令解除原告与被告签订的租赁合同,被告将承租的房产交还原告。

2、判令被告按现有市场价向原告支付从____________年____________月至被告归还房产之日的拖欠租金;

3、依法判决原告不返还被告保证金____________元。(依法判决被告支付原告违约金____________元。)

4、判令诉讼费用由被告承担。

事实与理由:

____________年____________月____________日,原被告签订《房屋租赁合同》,约定被告承租原告所有的位于C小区房屋,建筑面积____________平方米(房产证号____________ ),租赁期共____________个月,自____________年____________月____________日起至____________年____________月____________日止。月租金____________元,年租金总____________元整。甲方向乙方收取房屋保证金____________元。合同约定,租赁期间,乙方有以下行为之一的,甲方有权解除合同收回房屋:

(1)未经甲方同意转租,转借,拆改变动房屋结构;

(2)利用承租房屋存放危险物品或进行非法活动;

(3)预期缴纳按约定应当由乙方交纳的各类费用;

(4)下期房屋租金未提前一个月支付。可是在原告依约将房屋租赁给被告后,被告却屡次违反合同约定,拖欠房屋租金。____________年____________月,被告拖欠一个月工资,经原告追讨后补交上。 ____________年____________月,又拖欠两个月的租金,原告多次协调追讨都被被告以各种借口拒之门外,甚至还对原告态度粗暴。

原告依照双方签订的《房屋租赁合同》第5条第4款之约定,行使单方解约权,告知被告1个月后将收回该房产。但被告在接到通知1个月后,拒不搬出。时至今日,仍拒不将房产交还原告,租金自____________年____________月至今一直未缴纳。

综上所述,被告的行为已严重侵犯了原告的合法权益。原告现依据双方签订的《房屋租赁合同》第5条第4款规定和《中华人民共和国合同法》第二百一十九条、第二百二十六条、第二百二十七条之规定,请求贵院依法支持原告诉讼请求。

此致

____________人民法院

具状人:____________年____________月____________日

热搜合同: 施工合同(篇七)


现如今,我们在很多场合下都会使用到范本合同,在此之前,签好合同很有必要,也是必须。只有签订好你们约定好的计划合同过后,可以更好的维护双方的利益。那么我们常见的合同是怎样的呢?请您阅读小编辑为您编辑整理的《热搜合同: 施工合同(篇七)》,欢迎阅读,希望您能够喜欢并分享!

发包方: (以下简称甲方)

承包方: (以下简称乙方)

经甲、乙双方共同友好协商,甲方委托乙方对沙坡小学的围墙建设进行施工,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商签订本合同:

一、工程概况

1、学校围墙10米,到时以建成实际长度为准。

2、墙体要求:墙基挖槽0.6米×0.3米,用砂石砌出土0.2米的毛石基础,抄水平后方可砌砖墙,墙体为火砖全部带沙浆实砌,墙高1.8米为一八墙,墙体每隔4米砌二四的'砖柱,墙体的正面、背面和顶部以及垛子用水泥沙浆粉刷。

二、承包内容及材料

1、工程内容:校园正面围墙

2、材料选用:石、沙、砖、水泥、钢管、油漆;

3、承包形式:乙方包工包料。

三、工期

经双方协商,本工程开竣工日期如下:

1、开工日期:20xx年2月10日;

2、竣工日期:20xx年2月20日;

3、总日历工期:10天。

四、质量和安全要求

乙方施工过程中必须服从工程技术人员的统一指挥调度,科学合理有序地组织施工,严格遵守施工操作规格,并制订切实有效的安全施工措施,做到安全生产、文明施工。若因乙方施工造成的质量和安全问题,甲方概不负责,乙方自行承担。

五、合同价款及付款方式

1、本合同所承包的围墙,单价为每米300元,暂定总长为10米。具体以实际发生量为准。总工程价款为3000元左右,该价格为工人劳务费。

2、付款方式:工程款等乙方完工验收合格后,一次性付清。

六、其它未尽事宜,甲、乙双方另行协商解决。

七、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

八、本合同自签字之日起生效,工程完工结算完毕后自行废除。本合同受到法律保护。

甲方代表(签字):

乙方(签字):

年月日:

热搜合同: 服装采购合同之二


在日常生活中我们常常会使用到合同,在我们签署合同之时,一定要先看看合同的内容。可以开始签订你们之间沟通好的的劳动合同了,可以更好的防范可能存在的风险。你了解签订合同要注意哪些方面呢?考虑到您的需要,小编特地编辑了“热搜合同: 服装采购合同之二”,仅供参考,希望能为您提供参考!

购货方: 合同编号:

供货方: 签定地点:

一、名称、货号、成份、数量、幅宽、克重、单价、金额及交货期(详见附表):

二、质量要求、技术和验收的标准:

2.1 乙方根据甲方所指定的风格、手感、质地要求生产大货,以盖章的实物封样作为外观和品质检验标准。

2.2 理化指标不低于国家标准(fz/t 81007-20xx)壹等品,由于面料风格因素造成的不达标理化性能,需以附件形式经 甲方确认,才视为质量符合合同规定。

2.3.乙方在货物到达甲方仓库前向甲方提供合格的检测报告。

2.4.若与本合同约定的质量标准有冲突,以国家服装质量监督检验中心(上海)的相关检测报告为依据,确定货物质量

是否符合本合同的约定。

2.5特殊工艺以双方确认的封样为准,但须在订购之前告知并以书面形式提供明确的面料洗涤方法、缝制、熨烫等特别注意事项,如未提供而造成的损失均由乙方承担。

三、溢短装要求:乙方交付合格货品数量应控制在需方订购数量+3%增减范围之内。甲乙双方结算应以实际合格交付的数量为准。

四、付款方式:甲方在合同签订后五个工作日内支付货款总额的 20% 作为定金, 甲方根据乙方提供的发货码单支付剩余80%货款(凭全额增值税发票),以上货款以电汇的方式支付。

五、包装要求:内防水材料,外布质包装,应适合防潮、防湿,以此确保货物不受损,如上述原因造成货物质量问题由

乙方承担责任。

六、交货地点及运输费用:甲方指定仓库;运费及风险由乙方承担。

七、违约责任:

7.1若产品成份、克重、纱支、质量不符合规定,乙方同意让步接收的,按双方协商价格接受结算;甲方不同意收货的

部分,乙方负责包换、包退、返工,并且承担因此引起的费用。由此导致的逾期交货按逾期违约处理。 7.2因交付货品理化性能不达标未经双方书面确认,造成成品质量问题的损失由乙方承担。

7.3.甲方只接受合同订购的合格货品数量以内;到货数量超出合同订购数量3%以外的,甲方有权拒收;到货数量少于合同订购数量3%并因此造成成衣数量不够引起甲方客户索赔的,需乙方承担此部分责任。

7.4.如乙方逾期交货,甲方有权按以下计算方式收取乙方违约金:逾期1-5天的,不追究逾期责任;逾期6-15天的(含

第15天), 每天按逾期交付的货品总价的1%计算。同时,逾期超过15天的,甲方有权解除全部或部分合同,乙方 并应就逾期交付的货物按合同双倍定金当月赔偿给甲方,该违约金甲方有权从乙方其他产品货款中扣除。7.5.因乙方原因取消合同,乙方按合同双倍定金当月赔偿给甲方;若甲方原因取消合同,乙方有权不退还定金。

八、合同中若有产生的建议和意见,均以书面形式为准。

九、本合同未尽事宜,双方协商解决,协商不成,由甲方当地法院裁决。

十、本合同一式两份,双方各执一份,签字盖章之日起生效。

甲方:乙方:吴江三xx有限公司 地址:地址:

电话:xx电话:

传真:xx传真:

法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人:

甲方:________________

乙方:________________

________________管理有

热搜合同: 装修合同1篇


在交易过程中一般就要进行合同的签订,我们一定要在看清楚情况下再签订合同。在甲方制定好合同并在你签署完了之后,可以更好的受到国家法律的保护。所以,你是否知晓我们的合同又有怎样的形式呢?下面是由76范文网(fw76.com)小编为大家整理的“热搜合同: 装修合同1篇”,供大家借鉴和使用,希望大家分享!

委托方(甲方):

承接方(乙方):

甲方是*******户主,乙方是泥水工师傅 。甲方由于新房装修需要将新房泥水工程发包给乙方建设施工,乙方同意作为承包方承包该项目工程。为明确甲乙双方的权利、义务,保证工程顺利完成,根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方友好协商一致,签订本合同。

第一条:工程概况

(一) 工程名称:新房泥水施工

(二) 工程地点:***************

(三) 施工面积:除两卧室及书房铺设金钢板外所有区域

(四) 施工内容:本工程项目如下:

1、 两卧室、书房和卫生间的隔墙,阳台,卫生间下水管的包隐。

2、 墙面、地板和天花板的水泥沙浆抹平。

3、 客厅、厨房、两个卫生间和两个阳台的玻化砖或瓷砖的铺设(主卧阳台的延伸区地板瓷砖的铺设小工自己出)。客厅包括踢脚线。

4、 两个卫生间的防水处理。

5、 大理石的铺设及制作:厨房灶台,前后阳台的共两个洗衣池,餐靠窗的小矮柜,阳台边缘及窗台的压边。

第二条:工程价款

(一) 包括为实施和完成合同所需的劳务、管理、保修及合同所含的所有责任、义务和风险等各项应有费用。

(二) 工程总价款(金额大写)

(三) 施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加部分工资别行协商。

第三条:质量要求

(一) 工程使用材料的品种、规格、名称、质量由甲方负责。

第四条:付款方式

(一)7月4日开工先预先支付进场费1000元(包含在工程总价款内)。

(二)工程进度款:装修工程完成达到60%经甲方审核确认后支付合同价的35%,工程验收合格后留下5%质保金后付清余款,质保金5%待保修期满后支付。

第五条:施工技术要求

(一) 施工工期:20xx年8月4日前完工。乙方可根据自身技术力量及进度的合理安排

缩短工期。施工工期应包括返工的工期在内,发生连续停水、停电8小时,工期可顺延,以当地自来水,电力公司的停水、停电通知为准,双方签字确认。工期延误一天,每天按50元进行罚款。

(二) 由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

(三) 在施工中,因工程质量问题、双方意见一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,

双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。

第六条:工程验收

(一) 工程质量验收,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。

(二) 验收标准按照国家有关标准执行。

第七条:其它事项

(一) 乙方需午间、夜间加班施工应和物业、邻里协调好关系,出现问题由乙方自行协调。

(二) 乙方不得将工程转包或他包。

(三) 严格履行合同,实行信誉工期,保质保量,如果因延迟完工,如脱料、窝工或借故诱使甲方提资,举查后均按违约论处。

(四) 在装修施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工之日算起,为12个月。

第八条:违约责任

合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失违约金的,应进行补偿。

第九条:争议解决

(一) 本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。

(二) 当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向;甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十条:合同的变更和终止

(一) 合同双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面的形式提出,应按合同价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。

(二) 施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。

第十一条:合同生效

(一) 本合同经双方签字后生效。

(二) 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方(业主):(签章)乙方:(签章)

签约日期: 年月日

【热搜合同】 服装加工合同写作范例


在平时很多时候我们都会频繁接触到合同,签订合同是一种正规的法律行为。只有在甲方制定好的合同上签好自己的名字后,可以更好的避免很多不必要的纠纷。那么,我相信您一定在找关于合同范本的内容吧?为了让您在使用时更加简单方便,下面是小编整理的“【热搜合同】 服装加工合同写作范例”,欢迎大家与身边的朋友分享吧!

合同编号:

甲方:XXX(福建)服饰发展有限公司(发单方)

乙方:(接单方)

根据《中华人民共和国合同法》及双方协商的实际情况,甲乙双方本着互惠互利、诚信合作的原则,就委托生产加工 服装 合作事宜达成如下协议:

一、加工货号、品名、数量、单价、布种;

二、甲方负责生产所需的有关物料提供,主要指:

1、 产品所需的面、辅料提供,或者是裁剪好的布片。 2、 产品样衣、裁剪版、实样、工艺制造单。

3、 甲方应在合同签订后天内提供面辅料。如无法按时提供,则交货期顺延。

三、加工要求:

1、乙方投产前,要经过甲方的产前样确认;

2、乙方需配合甲方质管部门提供相关的质量和生产进度数据;

3、乙方需按甲方要求配色、配码生产,如果甲方有调整,急需要部分的颜色、号码,乙方要积极配合;

4、甲方提供给乙方生产的款式,乙方应对外界绝对保密,如泄露给第三者,甲方将追究乙方的经济责任和法律责任;

5、乙方必须以自己的设备、技术和劳动力资源完成工作,未经甲方同意,乙方不得将生产转发给第三方生产;

6、乙方作为甲方的加工厂家,乙方要积极参加甲方生管部、质管部召开的各种相关会议。

四、品质要求:

1、乙方须严格按照国家质量技术监督局发布的一级品标准以及甲方提供的《工艺制造单》的质量标准进行生产,乙方不行私自调整标准。

2、发现确实因为工艺的问题,需要在质量方面调整的,要经过甲方质管部门的书面确认。 3、乙方在生产过程中,出现质量问题的,甲方有权责其赔偿,成衣出现废品和次品的将不计算加工费。少交货、交废品与次品的,按成本价在加工费中扣除;布料和辅料超耗的,按成本价扣其加工费。

4、甲方将对乙方送来终检的产品进行检验,检验的合格率必需达到 %以上; 5、乙方退回返工修复的产品,乙方应甲方的要求返工,不得未返工的货品参杂在待交的合格品里面,如上交到甲方公司,一经发现,甲方有权要求乙方赔偿,属于是因乙方自己管理不善给其带来的严重后果。

五、交货要素:

1、交货期限:从年 月 日起,至 年 月 日以前全部交清; 2、交货地点:甲方指定的本公司仓库。

3、包装方式:交货的外箱必须注明箱号、箱数、箱内产品名称及各规格、数量。乙方提供包装箱并负责包装及承担费用。

4、验收方式:乙方检验,甲方终检。

5、运输方式:乙方负责所有运输费用。因产品的品质问题退货的所有往返运费也由乙方承担。 6、交货随附文件:装箱明细单。若是交给货运公司发货的,乙方并将货品运输单传真给甲方作为通知收货凭证,运输凭证原件随后寄给甲方。

六、交货规定:

1、乙方必须严守交货日期,如果因甲方原、辅材料拖欠或其它原因,造成乙方无法按期交货,应由乙方填写延期申请表经甲方负责人签字同意。

2、如果因乙方自身的问题,而造成逾期交货,逾期时间6天以上10天以内的,将扣除产品加工总价10%;逾期10天以上15天以内的,将扣除产品加工总价30%;逾期15天以上的,将扣除产品加工总价80%,并承担赔偿甲方因乙方逾期交货所带来的经济损失。出现逾期交货15天以上的,甲方有权取消合同,并不负责乙方的任何损失。

3、如果乙方没按甲方的要求生产,而造成码号、颜色不齐,品质不良给甲方造成损失的,乙方应负赔偿责任。

七、付款方式:

1、乙方完成交货量达到整单加工产品总量 60%的,甲方支付给乙方整单产品加工总价的30%; 2、乙方整单加工产品全部交清,并经过甲方验收后的半个月内,甲方支付给乙方整单产品加工总价的60%;

3、加工费余款的10%在甲方验收入库后的一个月后付清。

八、争议解决:

1、双方需要严格按照本合同的约定条款执行;本合同未尽事宜,可通过签订补充协议处理。 2、双方在合作过程中发生争议,双方可通过友好协商解决,协商不成的向甲方所在地的法院起诉解决。

九、合同生效。

本合同壹式两份,甲乙双方各执壹份,自签订之日起生效。 十、合同附件、

1、《生产工艺制造单》、《样衣》、《纸板》、《耗料计划单》; 2、《生产指令单》

甲方:XXX(福建)服饰发展有限公司 地址:法定代表签名盖单:委托代理人:电话:传真:日期: 年 月 日 乙方: 地址:

法定代表人签名盖章: 委托代理人: 电话: 传真:

日期:年 月日

热搜合同: 个人施工合同(篇一)


在交易过程中常常会使用到合同,我们必须要在了解情况后把合同给签订好才行。可以开始签订已经顺利沟通完成双方认可的合同了,可以更好的避免很多无谓的经济损失。你知道怎样才能拟定出一份优质的合同吗?下面是由76范文网(fw76.com)小编为大家整理的“热搜合同: 个人施工合同(篇一)”,希望能对您有所帮助,请收藏。

甲方(发包方):姓名:(以下简称“甲方”)

乙方(承包方):姓名:(以下简称“乙方”)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,结合本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本工程施工有关事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称:自家住宅,工程地点:甲方建房工程以包工不包料的方式承包给乙方修建,按实际施工建筑面积以元/平方米(大写)元/平方米进行人工单包结算。

二、工程施工要求

1、乙方按照甲方提供的设计图纸施工,整栋楼砌墙按cm施工,一楼层高cm(包板),二楼层高cm(包板)。房间对角不得小于或大于cm,阴阳角度达度,墙体垂直,墙面抹灰平整,一楼二楼客厅各做一根大梁。

2、砌筑墙体过程中,乙方必须保证灰浆饱满,组砌方法正确,轴线偏移不得大于规范要求,砌筑砖体不得出现上下通缝现象。

3、构造柱、梁关模前,应再次检查钢筋安装位置、数量、间距是否正确,不得少筋漏筋,保护层留置是否正确,待合格后方可进行关模。模板支撑应牢固可靠,混凝土浇筑过程中,应充分振捣,不得漏振,以保证混凝土成型质量。混凝土浇筑完毕后,必须进行充分的养护。

4、土方回填过程中,要求夯实紧密,不准未夯实就擅自进行隐蔽。

5、墙地砖安装,粘贴牢固,灰浆饱满无空鼓、裂缝,表面平整。

6、工程投入使用的钢材、水泥等所有材料,不得在施工中浪费,每天砌筑时的落地灰及时收用。同时严禁偷工减料,必须保质保量地施工。

三、工程质量

1、工程质量以国家建筑工程质量检验评定标准为依据,由甲方组织相关人员进行检查验收。如出现建筑质量问题,由乙方重新返工修缮直到符合甲方质量要求为止,重新返工的费用(包括返工的工时费用和材料费用)全部由乙方负责。

2、上条所说的建筑质量问题,包括以下方面:

(1)主体墙与水平地面不垂直、墙壁凹凸不平、开裂;

(2)主体柱与水平地面不垂直、断裂、露筋;

(3)横梁、圈梁断裂、露筋、明显扭曲;

(4)梁、柱中空;

(5)墙壁、屋顶上的砂浆脱落;

(6)屋顶漏水、浸水;

四、合同工期:

开工日期:

竣工日期:

显示全文