建楼合同

建楼合同 篇1

建设方：以下简称甲方

施工方：以下简称乙方

依据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，根据甲方20xx年1月10日的工程招标函和乙方20xx年1月10日中标的投标书，经双方协商，签订本合同，共同遵守。

工程项目

一、工程名称：综合楼

二、工程地址：长株潭大市场

三、工程概况：砖混结构七层，建筑面积7406平方米(结算时按实计算)

四、工程项目批准单位：湘潭市计划委员会

批准文号：潭计基(20xx)218号

五、承包方式：包工包料

六、承包范围和内容：

1.按湘潭市勘测设计院设计的'施工图纸，包括土建、水电、避雷、室内消防及化粪系统。基础超深一次性包干。

2.办理建筑工程规定办理的所有手续(投资项目立项、地质勘测、图纸设计在外)，办理房屋每户产权证。

七、承包造价：按233.7万中标价包干

施工准备

一、甲方

1.20xx年2月8日前负责做好建筑物施工现场水源、电源(包括水表、配电板的安装)和运输道路的接通并维修，拆迁处理现场内民房和障碍物(包括架空或隐蔽)，以及负责300毫米以上的基地平整，并提供有关隐蔽障碍物的资料。

2.合同签订后提交建筑工许可证：由乙方办理。

3.合同签订后5天内提供完整的建筑施工图捌份，施工技术资料份：

4.组织有关部门参加施工图纸交底会审。

5.甲方委派贺泽东、赵红霞为现场代表，对工程质量进行监督，检查隐蔽工程、负责签证，核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承担的有关事宜。

二、乙方

1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;

2.组织施工人员和材料、施工机械进场;

3.编制完善施工组织设计或施工方案，送甲方会签;

4.乙方委派刘炳坤为现场代表，负责工程施工质量、安全施工，提供工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关事宜。

工程期限

一、根据招标函的要求和投票书的承诺，工程总工期为240天(日历天)自20xx年2月10日开工至20xx年6月20日竣工验收。(开工日期以开工报告为准)。

二、如遇特殊情况(按湘工商合字[1993]第20号发布的合同示范本第三条规定)经甲方现场代表(或监理工程师)签证后，工期相应顺延。

工程质量与安全施工

一、本工程竣工质量按投标书要求为：合格等级。

二、乙方必须严格按照施工图纸，说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工。

三、乙方在施工中必须遵守下列规定：

1.凡用于工程(包括特殊情况下由甲方提供)的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关标准和规定提供质量合格证，并经检测合格后方可用于工程，对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和甲方派驻代表(或监理工程师)签证后，方可用于工程;

2.隐蔽工程必须经甲方派驻代表(或监理工程师)检查验收签章后，方可进行下一道工序，甲方派驻代表(或监理工程师)应在接到隐蔽工程检查通知单24小时之内进行检查;

3.乙方在施工中发生质量事故，应及时报造甲方派驻代表(或监理工程师)和有关部门，一般质量事故的处理结果应送甲方(或监理单位)，重大质量事故的处理方案，应经甲方、建筑管理部门、设计单位共同研究并经签证后实施;

4.工程竣工后：乙方按规定对工程实行保修。保修时间自通过验收之日算起。土建保修一年，水电保修半年，屋面保修五年。

竣工验收后，乙方向甲方提供完整的竣工验收资料二套。

四、乙方应该按规定采取严格的安全措施，做到安全生产、文明施工，甲方应予积极配合，施工中发生的安全事故由乙方负责，其它责任事故由责任人负责。施工与设计变更

一、乙方必须严格按甲方交付的设计图纸、说明文件施工，甲乙双方均不得擅自修改。

二、甲方如需变更设计，必须由原设计单位作出正式设计变更通知单和修改图纸，乙方才予实施。

工程价款的支付与结算

一、本合同签订后二日内，甲方支付人民币15万元给乙方办理报建手续和施工准备。

二、工程进度款支付：基础工程竣工前，乙方所进场的建筑材料费用凭验收单或发票，一律由甲方支付，基础工程验收后，甲方支付进度款10万元，完成三层主体后甲方支付建安总价的60%主体完成后付足建安总价80%，工程竣工验收后五天内付足建安总价95%，乙方将钥匙、竣工资料、房屋产权证交给甲方时付足建安总价98%，其余2%作为质量保证金，待土建保修期满时一次付清。

三、乙方在单项工程竣工验收后二十天内，将竣工结算文件送交甲方审查，甲方在接到结算文件七天内审查完毕，如有争议，双方协商解决，解决不成可提请造价管理部门审定。

四、下列情况工程价款必须调整：

1.设计变更引起的工程量增减：其结算按94定额直接费进行结算。

2.人力不可抗拒而发生的自然性灾害。

奖罚条件

一、工期

按合同工期完工者不奖不罚，延误竣工，每延误一天，由乙方按合同造价的0.5向甲方支付违约金，但累计奖罚款总额不得超过建安总价的3。

二、签订合同后，甲方因国家计划调整，引起不能继续施工履行合同时，应向乙方支付实际发生的费用，其它原因停缓建，除向乙方支付实际发生的费用外，还应向乙方持付合同总价2%的违约金。

三、由于乙方的原因不能继续履行合同或完成工程后，经双方协商同意可解除合同，但必须向甲方支付合同总造价2%的违约金。

纠纷解决办法

任何一方违反人合同规定，定协商不成，按以下方式解决：

一、向湘潭市经济合同仲裁机关申请仲裁。

二、向人民法院起诉。

附则

一、合同补充条款：

部分材料质量乙方必须按要求采购：

1.铝合金用振升牌1.2mm厚银白色铝材;

2.水泥用市水泥厂或湘钢水泥厂生产的水泥;

3.钢材：I级钢用湘钢材，II级钢用链钢材;

4.电线用电缆厂生产的铜芯线;

5.开关、插座用鸿雁牌的;

6.防滑砖、瓷片用一级瓷片。

二、本合同一式捌份，加盖双方公章或合同专用章。

三、未尽事宜，参照国家工商行政管理局、建设部(GF-91-0201)建设工程施工合同协商办理。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

建楼合同 篇2

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和相关法律法规，就本项工程施工有关事项，经双方协商达成如下协议：

第1条 工程概况

1.1 工程名称：德兴市龙圣碳酸钙有限公司办公大楼与宿舍楼

1.2 工程地点：德兴市黄柏乡尚和村工业园区

1.3 工程内容及承包范围：详见工程量清单、施工图、线路图。

第2条 工程造价及承包方式

承包金额

本工程统包价，合计总造价人民币 陆拾五万 万元(￥ 65 万元)。

本合同价格为一次性报价，除经甲方更改设计或变更及双方书面确认增加的项目外，结算价款不作调整，但是因乙方多算、重复计算的工程量或在工程量清单中包括但甲方书面通知不需要施工的该部分工程量应当从总造价中扣除。乙方向甲方提供工程量清单及报价明细。

第3条 工期

3.1 本工程的总工期为10月15日完工。

3.2 施工工期不得顺延，除非遇下列情况并经甲方代表和监理签字认可：

3.2.1 因施工图纸修改(甲方提出修改)，影响进度且增大工程量及修改(变更)设计通知书未能在该修改(变更)部分施工开始前3天送达乙方签收而影响进度。

3.2.2 遇不可抗力而造成停工者。

3.2.3 因连续6小时停水、停电或一周内停水、停电累计24小时以上。

3.3 影响工期的情况一旦消除，乙方应当立即复工。因乙方原因导致正常停工时间增加的，乙方应当就该增加的停工时间承担相应的责任。

第4条 工程款的支付和结算

4.1 本合同签订后7天内，甲方支付工程造价20%的工程预付款，即￥万元。

4.2 根据乙方报送的工程总进度计划，装修工程完成并经甲方签认后，甲方支付工程造价60%的工程款，即￥ 39 万元。

4.3 工程完工经甲方验收合格后两个月内，甲方支付工程结算价款的20%，即￥万元。

第5条 奖惩条款

5.1 以合同工期为准，如因乙方原因造成工程竣工日期拖延，每拖延一天由乙方支付甲方罚金人民币1000元。

5.2 乙方一次性提前提交给甲方自购材料的明细数量，否则造成的工期延误甲方概不负责。

第6条 本合同未尽事宜依据建筑工程施工合同示范文本及相关条例确定。

第7条 本合同在履行中如发生争议，应由双方协商解决;协商不成的，任何一方均可提交仲裁委员会申请仲裁。

第8条 本合同在双方授权签字盖章后生效。本协议后附工程量及报价清单(附件1)和装修施工图(附件2)、效果图(附件3)、线路图(附件4)构成本协议不可分割的一部分，具有同等法律效力。

第9条 本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

签约代表 ： 签约代表：

日 期： 日 期：

建楼合同 篇3

建筑业是一个非常复杂的领域，涉及到多种专业技能和资源，需要许多不同的人来合作完成一项工程。因此，在进行建筑工程之前，双方需要签订一份建筑合同，以确保双方明确工程的要求、进度、质量和费用，并为后续工程提供保障。本文将介绍建筑合同的主要内容，希望能帮助读者更好地了解建筑合同。

首先，建筑合同应该包含明确的工作范围和工程要求。在建筑工程中，往往需要承包商或施工方根据承包方的需求进行设计和施工。因此，在建筑合同中要确切地描述工作范围，明确工程要求、质量标准、时间表、成本预算、支付方式等基本要素。例如，如果承包方要求建造一个住宅楼，则需要在合同中明确指出建筑的规格、建筑材料、建筑面积、电气和管道设施等具体细节。

其次，建筑合同还应明确施工方应承担的责任和义务。一般来说，建筑合同中应明确施工方的责任和义务，包括但不限于质量、安全、材料、人员、设备等方面。例如，承包方可能会要求施工方承诺在规定时间内完成工程，并且承诺无论何时，都要确保工程的质量和安全。此外，在建筑合同中，还需要明确双方的以及报酬方式。

第三，合同还应明确各方的保险和责任。建筑工程中的风险较高，一旦发生不可预见的事故或损失，可能会对各方造成重大损失。因此，在建筑合同中，要明确各方的保险责任和责任分配。例如，施工方应该为其工作人员购买必要的人身保险，为其工程购买必要的第三方责任保险，以便应对任何意外事故。

第四，建筑合同应该包括商业事件和法律条款。建筑合同是一个复杂的法律文档，涉及到许多商业和法律问题，如发票、对价、违约责任、争议解决等。因此，建筑合同应该包括必要的商业和法律条款，帮助各方达成一致并以法律的形式界定各自的责任和义务。

总之，建筑合同是建筑工程中非常重要的一部分，无论是承包方、施工方、还是监理方，都应该认真对待建筑合同。通过建筑合同，各方可以更好地了解工程的要求和进度，确保工程的质量和安全，并为可能出现的争议提供法律保障。建筑合同涉及的问题非常广泛，因此，需要专业的律师或建筑师协助双方制定和签订建筑合同。

建楼合同 篇4

建楼协议书：合作共赢，共同打造美好家园

一、背景介绍

随着城市化进程不断加快，人们对于居住环境的要求也越来越高。为了满足市场的需求，我们决定合作共建一座高品质、高舒适度的住宅楼，为广大市民创造一个美好的家园。

二、合作伙伴介绍

我们团队包括土地所有者、开发商、设计师、施工队等各方，我们深刻认识到只有各方通力合作，才能创造出一栋具有高品质的住宅楼。

三、目标规划

我们的住宅楼将集中于以下方面：

1. 位置：地处市中心，交通便利，周边设施完善。

2. 设计：采用现代化的建筑设计，注重实用性和美观性的统一，满足居民对于小区的舒适空间需求。

3. 环保：采用环保材料，较低的能耗，同时配备智能控制系统，为居民创造一个健康、绿色的生活空间。

4. 财务管理：我们将严格按照成本规划，合理投入，完善财务管理体系，确保合作双方的一切权益。

四、合同约定

1. 各方将按照项目法人的要求，建立明确的合同约定，并严格履行合同中的主要义务。

2. 合同涉及到资金、投资、收益等重要涉及到合作方利益的事项，应进行详细说明，准确明确各方责任和提供的合作方贡献，并提交至相关政府部门进行备案审核。

3. 为确保项目顺利进行，合同期限不得逾期，周期内需切实保证项目推进效率，以向更多消费者提供购房、置业服务，迅速响应市场发展趋势。

五、风险评估

1. 合作双方应在项目合同签署之前，开展对项目可能出现的风险进行充分评估，尽量减少项目运作过程中的不可预见性方面的影响。

2. 风险具体可分为时间风险、市场资金风险、建筑设计实施风险、监管部门审批风险以及收益亏损风险等方面，我们将谨慎思考每个环节，制定适合的风险控制措施，从而保证项目顺利推进。

六、合作致辞

我们真诚同意在合作建立美好家园的路上共同前行，决不退缩，不断实践、创新，为市民服务，同时为自己创造价值，灵活利用市场、技术等多种资源，不断成长和提升，因为时代要求我们不断追求卓越。

建楼合同 篇5

甲方：* *

住所地：***

法定代表人：*

委托代理人：***

乙方：****

住所地：***

法定代表人：***

依照《中华人民共和国合同法》及国家部、市建委对建筑装饰工程的有关规定，经甲乙双方通过协商签定合同如下：

一、 工程概况及承包方式

1、工程名称：***办公楼室内装修工程

2、工程地点：**

3、工程承包方式：包工包料

二、工程内容

工程内容以甲方提供的施工图纸、工程量清单为准;

三、工程造价

人民币*拾*万贰仟叁佰陆拾陆元整。

四、工程期限

工程开工日期：*年*月*日

工程竣工日期：**年**月**日

五、质量要求

按国家建设部行业标准JGJ73-91《建筑装饰工程施工验收规范》规定，及市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到合格标准。竣工验收合格后，如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，在保修期一年内，乙方无偿保修。

六、付款方式

装修工程验收合格后30天内甲方付给乙方工程款总造价的95%即人民币*拾*万零柒佰肆拾捌元整，一年质保期后付给乙方工程款总造价的5%即*万壹仟陆佰陆拾捌元整。

七、双方责任

1、甲方负责提供整个工程的施工图纸1套、工程量清单1份。

2、乙方：

(1)严格按照施工图设计的施工规程及要求施工，不得减少施工工艺要求，由此产生的损失由乙方承担。

(2)工程施工中如有变更的项目，须经甲方同意后方可实施。

(3)装饰工程中用到的主要建筑材料(地砖、门、五金材料、电线、各类开关)须经甲方签字同意后方可使用，其它材料应符合设计要求及国家质量标准。

(4)本工程乙方不能转包、分包。若发现此种情况，甲方有权终止此合同，由此造成的损失由乙方承担。

(5)乙方须安全文明施工，施工过程中发生的安全责任事故由乙方负责。

八、其它事宜

1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。

2、本工程预算外的工程或清单中未列入的材料、工艺发生变化时，以“现场签证形式”由甲乙双方代表人签字为准，并列入竣工决算追加当中。

3、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。

4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，由双方协商解决，协商不成的申请仲裁，或者向有管辖权的法院提起诉讼。

5、其它未尽事宜由双方协商解决。

6、合同一式肆份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。

甲方单位名称 乙方单位名称

(盖公章) (盖公章)

法人代表： 法人代表：

委托代理人： 委托代理人：

年月日：

建楼合同 篇6

建楼协议书是指在建设建筑物时，由相关方面签订的一份文件，主要用于规范建筑过程、保证质量安全等目的。该协议书通常包括以下内容：

第一条、建筑方案的确定

在签订建楼协议书之前，建筑方案已经完成及确定，并必须符合国家有关法律法规、技术标准等要求。建筑方案包括建筑师、结构设计师、电气设计师和机械设计师的设计方案。

第二条、招标及施工单位的确定

建筑方案确定后，根据招标程序得出的中标单位作为建设单位，按照规定合同的形式签订建筑施工合同。同时，施工单位必须依法取得施工资质，并有足够的施工能力、技术和经验。

第三条、建筑施工期限的确定

建筑施工期限由建设单位和施工单位共同商定，必须符合国家法律法规以及有关建筑行业的规定。同时，双方还需要就工程进度、验收等事项做出规范及约定。

第四条、建筑质量及安全的保障

建筑施工必须符合有关施工规范及技术标准，以保证建筑质量和安全。建设单位、施工单位及工人必须遵守有关安全生产的规定，在施工过程中采取一切必要的措施保障安全生产和人身安全。

第五条、工程资金及结算方式的约定

双方应就工程资金及结算方式，确认建筑施工合同中各项款项的缴纳及结算方式，并指定双方相互监督的人员以及在合同履行中可能出现的争议的解决方式。

第六条、附加条款的约定

根据实际需要，双方可以在建楼协议书中制定附加条款，如工程变更、工程质量标准和验收标准等方面。

通过签订建楼协议书，可以明确各方的权利和义务，规范建筑施工过程，保证建筑质量和安全，避免由于合同及规范未明确造成的纠纷，建设单位及施工单位以及工程监理人应认真履行协议书中规定的各项约定，共同推进工程顺利进行，确保工程质量和安全，达到双方协力完成工程的目的。

建楼合同 篇7

承租方: (以下简称甲方)

出租方: (以下简称乙方)

根据《合同法》及有关规定，按照平等互利、互惠的原则，明确甲乙双方的权利义务，经双方协商，签订下列合同条款，以资共同遵守。

一、租赁计算

租赁设型号及计价统计表

二、租赁期限

租赁时间：多层约为6个月(每台租赁时间)。自 20xx年 4 月 20 日至 20xx年 (具体时间以实际租用日期为准)合同约定租期届满后，双方均未提出书面解除的，视以甲方继续租用，其他条款不变。

三、租赁费计算方法

1、根据甲方工程的具体情况，经双方协商，同意按以下方法计算租费：按实际租用日期以月计价,租费基价为根据上表各规格型号设备价格表确定。

2、租赁费计费以检测之日开始至甲方报停为止。(报停时以甲方书面通知为准)开始使用的第一个月和报停前最后一个月不足，租赁费按实际使用天数计算。春节按实际报停、开工时间结算，但不得超过26天。

四、塔机进退场费

塔机电梯进退场费用根据上表各规格型号设备价格表确定，(含基础预埋件、安装、拆卸、维修、保养、及检测、运输等费用)，进退场费用由乙方包干。

五、其他费用

塔机的基础砼浇筑费用由甲方承担。塔机超过双方合同约定高度，所增费用由甲方承担。

付款方式

1、进退场费的支付

塔机电梯安装完毕检测后付进出场费的 60%，余款 40%在设备退场前付清。

2、月租赁费的支付

塔机租金每2个月付一次(即第三个月支付前2个月租赁费)。在到期后一周内，由甲方以转账形式及时支付给乙方。塔机退场后三个月内须付清所有租赁费。

3、其他

乙方在每月租金到期前5日向甲方提供租赁结算单，由甲方签收认可，甲方无正当理由拒绝签收结算单的，视为对结算单的认可。

六、租赁塔机的维修、保养、运行

1、乙方定期、不定期负责对塔机进行维修、保养。做到“确保安全，优质服务，客户至上，检修到位”。

2、塔机如发生故障，乙方在接到甲方通知后应立即组织人员赶赴现场进行修复。一般故障即时修复，大故障超过2天/单次以上时间未修复，每耽搁一天免收甲方2天租赁费。在这种特定情况下不包括劳务费和任何由此引发的间接损失索赔。如因甲方原因造成塔机故障的，由甲方支付相关材料费、人工费等费用。

3、乙方应对塔机驾驶员加强安全教育和职业道德教育。提高服务质量，在保证安全的前提下，积极配合甲方完成施工任务。

4、乙方指派塔机驾驶员并实行机长负责制。严禁甲方人员擅自操作、修理塔机，如有擅自操作、修理塔机造成的一切后果由甲方全部承担。乙方司机违章操作而发生的事故，由乙方负责。

七、在租赁期内，租赁设备的所有权属于乙方，甲方对租赁设备只有使用权。甲方不得在租赁期内对租赁设备进行销售、转让、抵押或采取任何侵犯租赁设备所有权的行为;甲方不得在没征得乙方同意的情况下，对租赁设备转租、技术改造。

八、双方的权利和义务

⒈甲方的权利和义务

⑴、负责向乙方出具保证塔机基础地质承载力不小于200KN/m2、基础砼强度不小于C35，并经甲方技术负责人签字确认的依据。

⑵、确定塔机进场日期，提前十天书面通知乙方，并于进场日两天前做场地准备，保证路通、电通、路基实。确保汽车吊、运输车辆能进入乙方指定的位置。乙方正常安装时所用汽车吊为25T以下，如因甲方现场环境所致需用25T以上吊车，所增加费用由甲方承担。

⑶、按要求设置配电箱，并保证一机一闸一保，乙方塔机进场时，甲方需将安全可靠的电源接至塔机底部的额定电容配电箱内，电源线需符合国家标准三相五芯，规格为3×252+2×162电压达到380伏35-95千瓦要求，做好重复接地，排除塔机安装或拆卸过程中的一切障碍及脚手架，并按国家规定做好周边环境的防护措施。

⑷、负责按乙方提供的图纸完成塔机基础及各种预埋件的施工，并保证尺寸的准确性。处置妨碍塔机安全运行的障碍物。

⑸、塔机进场安装时，甲方应积极配合，负责安拆塔机所需的辅助人员。如因塔机基础的预埋锚柱、螺栓尺寸位置产生偏移，而导致塔机无法安装，在可补救的情况下甲方应对乙方采取的补救措施提供相应的辅助工作(如需氧气乙炔、焊工等)。由此类情况而产生的一切费用用由甲方承担。

⑹、安装塔机附墙时，甲方要搭设平台。塔机拆除时，甲方要搭设附墙杆拆除平台并清除塔机基础附近建筑垃圾、积水等有碍拆除时的物件。

⑺、为乙方派驻塔机司机提供住宿和就餐方便。

⑻、乙方塔机司机必须服从甲方统一管理，如有无理取闹，故意刁难现象，甲方有权向乙方领导进行反映，情节严重者甲方有权要求乙方调换塔机司机。

⑼、甲方应及时将塔机在运行中出现的故障通知乙方。

⑽、甲方应配备持证、熟练的指挥人员进行现场指挥，以免发生事故。在安排工作时，留出一定的设备保养时间。

⑾、甲方负责向当地安监站进行申报装、拆、顶升告知。

⑿、塔机进入施工现场后，因甲方现场施工碰坏塔机及造成乙方人员伤亡的，由甲方负责赔偿。如在现场发现塔机电缆及零部件等丢失均由甲方负责赔偿。

⒀、按时向乙方支付租赁费。

⒉乙方的权利和义务

⑴、合同签订生效后，负责按期给甲方提供基础图纸、预埋件及附件齐全、性能合格的塔机，并能保证正常使用。

⑵、认真安排塔机进场计划，按时完成塔机的安装拆卸工作，让甲方能按时使用。 ⑶、向甲方提供塔机装、拆资质等相关技术资料。

⑷、配备操作熟练持证塔机司机上岗操作，并指定现场负责人联系日常工等具体事务。 ⑸、负责对出租设备进行日常维修保养。租赁期间非甲方责任发生的一切维修保养费用均由乙方承担。

⑹、机组人员应遵守工地的消防、卫生、安全等规定。听从现场指挥人员的正确指挥，积极配合甲方完成生产任务，但有权拒绝违章指挥。

⑺、工作中途停工及如因乙方不能控制的因素(如暴风雨雪等其它不可拒的地质恶劣天气)所造成停工的，设备租金照计。租用期间因甲方或第三方原因造成设备损坏或违章指挥造成的损失均由甲方承担。注：雷电天气及风力达到六级以上(含六级)的，塔机必须停止使用，否则造成的一切损失均由甲方承担。

⑻，甲方超过约定支付租金时间一周后未支付租金的，乙方有权将所租塔机就地封存或拆回，甲方不得干涉。

⑼、乙方负责进行申报检测，检测费用由乙方承担。

九、塔机安装、拆卸安全生产管理责任

⑴、甲、乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护，安全生产主管部门颁布的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

⑵、甲、乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制教育，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度、法规。

⑶、施工前，甲方应保证作业区域道路畅通、平整，夜间施工提供照明设备，负责设置作业区域安全警戒线，有明显标志，并派专人监护，严禁无关人员进入现场，造成后果，由甲方负责。

⑷、乙方人员必须持证上岗，严格按安装、拆卸工艺规程和施工技术方案进行，如违反而引发的一切后果，均由乙方负责。

⑸、施工前，甲方派 顾春华 同志负责有关安全工作并予以协助乙方，乙方派 王未 同志负责机械设备的有关安全工作，双方应经常联系、合作，预防事故发生。

⑹、双方在施工期间必须严格遵守安全生产的有关规定，按《建筑机械使用安全技术规程》的规定进行作业，对任何一方人员违反安全生产规定、制度等情况，双方都有权拒绝执行。

⑺、设备安装调试完毕后，双方一起参加验收，向有关部门申报，合格后方能投入使用。

十、违反合同处理

⑴、甲方出现违章指挥，严重影响安全生产，所造成的经济损失由甲方负责。乙方可以提前终止合同。

⑵、塔机司机不服从甲方现场人员的正确指挥，甲方有权提出更换司机。乙方接到通知后，三日内解决。如因乙方没有按期解决，所造成的损失，经双方协商确定后，由乙方负责。

⑶、因甲方的责任，塔机进场后未能及时安装使用，从进场之日起，乙方按月租金50%收取甲方停机台班费。因乙方的责任，不能如期提供塔机，由乙方给甲方月租金的50%的赔偿。

十一、甲方派 顾春华 同志为现场负责人，乙方委派郭会文、王未同志为现场负责人联系日常工作等具体事务。

十二、其它

本合同未尽事宜或在履行中发生争议，由双方协商解决。协商无果，由乙方所在地法院解决。

本合同一式叁份。签字盖章且乙方收到进、场费后合同方效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

建楼合同 篇8

委托方（下称甲方）：_________

承包方（下称乙方）：_________

甲方将座落____村____号楼共____间民用楼房，以包清工的形式承包给乙方建造，乙方不得转让承包权。经甲乙双方协商，自愿达成以下协议：

一、屋样标准：乙方按照甲方提供的房屋图纸尺寸标准施工，四周表面按图样做完成，不得随意修改。如需要更改图纸，甲方要提前与乙方协商调整，增加的工程量，其款项需由甲方承担。

二、施工人员职责：在施工期间，所有设备及设施等要确保施工人员的人身安全，如发生意外伤亡事故，由乙方全部负责，甲方不负责。

三、施工质量：工程施工时，要确保整个工程质量合格，在甲方做好屋顶防水工程的情况下，出现漏水、渗水等，甲方要求乙方维修，在施工完工后，付清剩余工程款。

四、施工保险：保险费____元由甲方支付，如发生事故由乙方向保险公司赔偿，施工人员的生活住宿一切由乙方自己安排。

五、工程施工人员工程量以及辅助材料：木工、泥工、钢筋工、搞架工、民工由乙方负责安排，整个工程从±0。00开始，包括楼梯、现浇项、内外墙和卫生间全部海绵拖，地面抹平全部现浇。

六、钢筋地梁、电焊条扎丝二层起钢筋对结由乙方负责。

七、工程时间：工程在__个月内主体顺利完工，除特殊天气无法施工外，必须按甲方提出时间内完工。

八：每间______元，____间总计________元，包括盖好琉璃瓦、墙面贴灰饼，墙面不得超过__公分。

付款方式：甲方应按合同总金额并根据乙方的施工进度分期付给乙方。

第一期：开始控土、扎丝、买电焊条时每间付款______元。第二期：地梁捣好时每间付款______元.

第三期：架空层搭好时每间付款______元.

第四期：阁楼水泥捣好时每间付款______元.

第五期：一层水泥捣好时每间付款______元.

第六期：二层水泥捣好时每间付款______元.

第七期：三层水泥捣好时每间付款______元.

第八期：四层水泥捣好时每间付款______元.

第九期：顶层水泥捣好时每间付款______元.

第十期：粉刷中途时每间付款______元.

其余款项在工程结束后__天内付清。

甲方：_________乙方：_________

____年____月____日

建楼合同 篇9

发包方(简称甲方)：_________________________

承包方(简称乙方)：_________________________

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设，订立本协议，以共同恪守。

一、工程地点：__________________________________________________________。

二、形式结构：__________________________________________________________。

三、工程项目：

1、四个房间(两卧室、两客厅)地面铺设80x80瓷砖，打地角线，要求平整;一个厨房，一个卫生间墙面25x40铺瓷到顶，留出吊顶空间，边角打磨，地面铺30x30瓷砖，要求平整;两个阳台地面铺设30x30瓷砖，要求平整。

2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。

四、承包方式：甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期间的午餐供应，乙方负责施工。

五、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，______个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。

六、工程造价：材料由甲方提供，甲方支付乙方装修人工费_____________元人民币。

七、付款方式：为确保工程质量，暂扣____________元押金，____________年________月________日至____________年________月________日内无任何问题，将全额返还乙方。工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内付清乙方人工费，

八、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。

甲方(签章)：______________________乙方(签章)：______________________

____________年________月________日____________年________月________日

建楼合同 篇10

卖方(甲方)：_________买方(乙方)：_________

身份证号：____________身份证号：____________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房屋事宜，为明确双方权利义务，达成如下协议：

一、房屋座落及面积：本房屋座落在为：和府国用(筑面积___)第___，土地证编号______号，现甲方将建成房屋的二楼出售给乙方，出售房屋建______平方米，准确面积以房产证为准。______元整(￥ ______元)。甲方将房屋交付给乙方使元(￥：___元)。

二、房屋概况及计价、付款方式：本房屋已由甲方全面装修好可入住使用，交易总价为人民币______用(即签订本合同)时，乙方需全部缴清房屋总价款

三、甲方责任与权利

1、甲方保证出售的房屋为合法房产，在交易时该房屋没有产权纠纷。有关按揭、抵押债务、税项等，甲方均在交易前办妥，交易后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。

2、本合同签订后，甲方不得就该房屋与他人再订立《买卖合同》。

3、甲方承诺在本合同签订后的24个月内办理好房产证，办理房产证的所有费用均由甲方承担，如因甲方原因造成合同签订24个月后仍没有办理好房产证，甲方需对乙方做出赔偿。

四、乙方责任与权利

1、本合同签订后，乙方即享有该房屋的所有权，甲方不得以任何方式及理由影响乙方享用该房屋的所有权。

2、乙方如有必要对房屋重新装修时，不得影响该房屋本体结构安全。

五、本合同未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

六、本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决，协商不成时，甲、乙双方同意由和平县仲裁委员会仲裁。

七、本合同连同附件《土地使用证》复印一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字(签章)之日起生效，具有同等法律效力。

甲方：______

证明人：______

乙方：______

20___年___月___日20___年___月___日

建楼合同 篇11

建楼合同是建筑工程建设中不可或缺的一环。一份认真起草的建楼合同，不仅能够规范工程进度、保证建设品质，还能起到保障建筑施工双方利益的作用。本文将从合同内容、注意事项和范例分别进行详细介绍。

一、合同内容

1.参与方：建筑业主和建筑承包商。前者的职能是建造一座建筑物，后者则是向建筑业主提供实体及非实体建筑服务的企业。

2.工程进度：合同应注明建筑工程开始、竣工时间，以及区间工程完成时间的具体细节。同时，还需要说明阶段性工程进度的安排、改进或取消的规定。

3.工程质量：合同中应包含详细的概述和规定，规定从材料采购、设计文件的校审、施工工艺标准的规定、质量监督检验要求的规定和竣工验收标准等方面的要求。

4.服务范围：工程到应完成的所有实体、非实体服务和工程功能。如果某些服务不在原定计划内，需注明。

5.施工方保证：承包商需保证履行任务，保证服务质量，修补等事项。同时，合同也应确定金融担保、设备免费使用、土地固定权和所有权等方面的内容。

6.合同履行：合同中应注明双方要遵守的法律规定和对履行合同的保证措施，如违约责任、争议解决和违反禁令的后果等。

二、注意事项

1.合同语言应具有明晰性和务实性。用语应简单明了，以避免双方对于某些概念和条款的语义上的歧义。

2.合同应具有约束力。双方需要对施工方遵守合同规定做出相应的约束，合同约束双方应该保证施工合同的权利和利益，必须有违约责任等法律具体约定等。

3.关于合同实效性的规定。建筑合同一般都有缔约成立条件，包括具体的条件和重要的事项。对于施工方的项目监理方案、竣工验收代表、工程质量监督执行等，必须在条件中规定。

4.有些条件是双方需要通过协商达成共识的。在签约之前，建筑业主和承包商需要协商解决的问题包括，工期、工料、发票等。

5.施工方负责保证在规定时间内落实所有计划，并对其问题负责。如果没有达成共识，则业主可以宣布合同无效。

三、范例

建筑业主与X建筑承包商签约建筑承包商建设的建筑物合同：

甲方：建筑业主

乙方：X建筑承包商

以下是合同的主要条款和内容：

1.合同内容

1.1 工程项目：X建筑承包商将建造甲方，即建筑业主要求建造的建筑物，并提供所有相关服务。

1.2 工程范围和规模：本合同中，装修范围不包括搬迁、二次装修、房产保险等其他方案。

1.3 工程进度：施工方应于xx年xx月xx日开始施工，最终竣工时间为xx年xx月xx日。

1.4 工程质量：X建筑承包商应当仔细阅读并遵守本合同及其他相关法律、法规有关规定的建筑建设标准，确保建筑物的质量符合规定要求，并且予以保证。

1.5 施工方专业服务：本合同所开展的建筑工程服务仅包括基础设计查验、审核、批准、竣工验收等有关的服务。X承包商不负责转让施工方的专业建筑设计、建筑地址及空间的设计、施工及所有设计方案、立面设计或者照明方案等。

2.注意事项

2.1 合同生效条件：本合同的成立和生效，必须取得XX交通委员已经批准和其他相关部门的认可和批准。

2.2 争议解决方法：当双方在合同履行中发生纠纷时，可以协商解决。如果协商不能解决争议，可以在当地法院或仲裁机构提起诉讼或仲裁。

2.3 红保函：本合同粘贴在红色贴纸上，红条贴纸所粘附的位置，判断碳素拓印若存在，都应于此判断，红条贴纸上应贴有银行保函。

2.4 合同期限：合同期限的持续时间从xx年xx月xx日开始，至xx年xx月xx日结束。

2.5 维权措施：如果X承包商不按照上述规定执行，将被处以违约责任。建筑承包商应该支付全部损失，包括建筑物建造费、维修费等，直到恢复原状。

3.小结

建筑物的建设过程不仅需要高于行业标准的建筑质量，还需要考虑两个要素：时间和人力资源不足，因此，地产开发者和施工方必须准确了解建筑工程生产周期，同时建立进度透明和考核机制。因此，建筑工程项目的合同非常重要。本文将合同内容、注意事项和范例分别进行详细介绍，希望能对大家有所帮助。

建楼合同 篇12

甲方：乙方：

身份证号码：身份证号码：

甲乙双方本着互利互惠的原则，经双方友好协商，决定共同合资在，即原甲方的宅基地上新建六层楼房，为明确双方权利义务，特订立此合资建房协议。

一、甲方提供其自有的位于的宅基地用于建造房屋，该宅基地占地面积约平方米，宅基地使用权证编号为：

二、双方同意以甲方的名义建房，本次建房资金估计约万元，由乙方出资75%（人民币万元），甲方出资25%（人民币万元）；

建房资金指房屋建造成本及房屋报建所产生的一切费用。

三、由方负责办理相关建房手续，该房屋报建手续所需的费用计入此次建房资金总额；

四、房屋建成后双方各享有一半的权利，甲方拥有一至三层的房屋产权（建筑面积平方米），乙方拥有四至六层的房屋产权（建筑面积平方米），双方对各自分配的房屋均享有居住权和出租收益权，甲方承诺不以任何理由对房屋的其他产权主张权利； 建成毛坯房后双方对各自占用房屋自行处分，日后如需装修，该装修费用由各自自行承担。

五、若该房屋在建造过程中或建成后投入使用，该宅基地被征收或者征用的，甲乙双方按照各自占有的房屋产权面积确定补偿款的分配比例。

六、以上条款对双方均有约束力，任何一方违反该约定致使该房屋不能建成或者造成其它经济损失的，则造成损失的一方负责赔偿另一方的全部经济损失。

本协议一式两份，双方各执一份，经甲、乙双方签字后生效。

甲方：

年月日

乙方：

年月日

建楼合同 篇13

甲方（卖方）： 电话： 立契约人：

乙方（卖方）： 电话： 单位：身份证号码：

甲乙双方依据《房地产管理法》和有关规定，共同就下列商住房买卖事项订立本契约，共同遵守。

一、甲方同意将座落在____区商贸城A栋自东向西第 间出售给乙方，计售面积 平方米（按国家规定计算建筑面积）。

二、该房屋销售价格：商住房单价 元平方米。销倍总额元，大写元。订房时乙方向甲方预付房款底价的%，为 元，大写 元。工程主体结束时再付 %，为 元，大写 元，余款待甲方交给乙方商住房时（交房日期为________年月____日）一次付清全部余额款为元，大写元。

三、超过付款规定日期十天不付清全部房款的，该契约无效，此房由甲方另售。

四、商住房交付使用后，甲方并提供一切过户手续，帮助乙方办理《房屋所有权证》，费用乙方负责，土地使用证由甲方办理。

五、双方应承担的责任

1、甲方保证上述房屋权属清楚，若发生与甲方有关的 房产权纠纷或债权债务，由甲方负责清理，并承担民事诉讼责任。因此给乙方造成的经济损失甲方负责赔偿。

2、甲方负责法定保修期内（________年内）的房屋维修，逾期由乙方负责。

3、乙方在取得房屋所有权后，有权按规定享用该房有关的公用通道和公共活动场所，乙方必须服从统一管理，爱护公共设施，如损坏按规定价加二部赔偿。

4、乙方不得擅自改变房屋的主体结构，否则一切后果由乙方承担。

5、违约责任，乙方不能按预期向甲方付购房款或甲方不能按规定向乙方交付房屋，每超过____日，由违约方向对方承付房款0.3‰的违约金。

6、本契约在履行中引起的纠纷，应通过双方协商解决，如协商不成，直接向人民法院起诉。

7、本契约经甲方、乙方签字或盖章后生效。

8、本契约一式三份，甲乙双方各执一份。

9、双方约定一的其它事项：

甲方：乙方：

开户银行： 开户银行：

账号：账号

________年____月____日

“建楼合同经典13篇”的全部内容到这里就结束了，不知道对大家是否有所帮助，如果你还需要查看更多有关“建楼合同经典13篇”的内容请阅读，希望能够帮助到大家！