供方：___________（以下简称甲方）
需方：___________（以下简称乙方）
1、经供、需双方认真协商，达成供货协议如下：
2、需方向供方订购下列服装，并执行本合同各项制约条款。注：本页空格不够，可另附清单，效力相同。在交货时全部付清。
3、付款方式：银行托收、汇票、转帐支票、现金、其他
4、交货日期：供方收到需方支付的首款后
5、交货地点：___________
6、质量保证：供方保证所供货物以样品的质量和供货清单内容为准，认可因质量原因由供方无条件返修。
7、货物查收：需方收货后，应与供货代表共同查收货物，签署收货单，无供货代表签收，供方不认可货损或缺货。
8、违约责任：______________________
9、本合同执行过程中的其他约定，由供、需双方代表协商处理。
10、本合同一式两份，供、需双方各执一份，经双方签字盖章生效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
拓展阅读
食品供货合同740字
随着法律的进步，合同对我们的重要性越来越明显。为了明确采购人交付方式，最好的方式就是签订采购合同。签订采购合同可以明确采购人和供应商双方的权利和义务你在制定采购合同时会不会借鉴别人的呢？小编收集整理了一些食品供货合同740字，仅供参考，希望可以帮助到您。
供货方： （以下简称甲方）
购买方： （以下简称乙方）
甲方与乙方进行商品交易的任何相关程序为达到双方平等、互利、合法、公平的交易原则，经双方友好协商，签署如下协议：
一、 合作关系甲、乙双方自协议签订之日起形成供需合作伙伴关系：
1. 甲方所供产品，必须符合产品质量标准，如出现产品质量问题，甲方无条件退货或换货；
2.甲方按乙方所需产品规格、数量及时送达乙方，响应时间不超过12小时；
3.乙方在协议期内不得使用其它同类品牌；
4.乙方月均计划消化甲方产品 件，全年消化甲方产品 件；
5.甲方根据乙方全年实际消化产品数量及货款结算方式的不同给予乙方下列奖励：
二、供货品种及价格
XX大众号（400克×22袋/件）110.00元（每件人民币壹佰壹拾元正 ）；
2.XX精壹级 （400克×22袋/件）154.00元（每件人民币壹佰伍拾肆元正）。在本合作协议书有效期内，如甲方调整产品价格，应及时通知乙方，双方均按调整之日起的新价格执行，若甲方降价则由甲方补偿乙方当日锁定库存（甲乙双方各派代表清点当日库存）之进货金额与以新价格计算之金额的差价（下次发货中以货抵款补足）。
三、货款结算方式甲、乙双方根据实际情况及奖励的不同采用如下货款结算方式之一：
1.现款现货结算（□是；□不是）；
2.批结（□是；□不是），甲方按每批 件为一送货单位向乙方供货，次批货到时乙方无条件向甲方支付前批货款；
3.期结（□是；□不是），甲乙双方按 天为一货款结算期，乙方应予当期的最后一天无条件支付甲方当期所供产品全部价款。乙方必须按时结算货款，不得延迟。本协议结束之日，乙方应结清所欠甲方所有货款。
四、违约责任甲方违反以上协议，应向乙方支付违约金 元；乙方违反以上协议，除结清所欠货款外，并向甲方支付违约金 元。
五、协议期限本合作期限自 年____月____日至 年____月____日止有效，有效期届满,双方本着真诚合作的态度及供需平衡的情况，在本协议结束前,再行签定新协议书。
六、其它
本协议一式两份，甲、乙双方各执一份备查，如有未尽事宜，协商解决。
甲方： 乙方：zz食品厂（盖章）
_________ _________(盖章)
水泥供货合同500字
随着经济的发展，我们已经逐渐离不开合同了。为了避免在采购过程中出现数量不一致，签订采购合同对我们就有很大的帮助。签订采购合同可以很大程度的保护双方的合法权益。对于撰写采购合同你是否会感觉到很烦恼呢？小编收集整理了一些水泥供货合同500字，仅供参考，大家一起来看看吧。
甲方(购方)：__________________________________ (以下简称甲方)
乙方(销方)：____________________________________ (以下简称甲方)
经双方协定一致，签订水泥购销合同条款如下：
一、数量、计量单位、单价、金额。品 名：椰树牌水泥规格： 单位：吨数量：按工地工程需要为准单价(元)：485元/吨
二、质量标准：水泥标号(32.5R)执行国家规定标准。由乙方按批向甲方交送水泥出厂质量合格证及批次质量检验报告，甲方凭单验质。
三、袋重合格率达到国家规范。
四、交货方式、地点和运杂费负担：乙方负责自行送货到南山创意新城6号路工地，甲方只负责验收。
五、结算和付款方式：中间计量以乙方供货数量累计达到三百吨(300吨)水泥时，即人民币大写：壹拾肆万伍仟伍佰元整(小写：145500.00)时，甲方给予结算。
六、违约责任：
1、甲方未能按时间向乙方付货款，乙方可拒绝供货;由此带来的一切损失由甲方承担。
2、乙方未履行合同约定，给甲方造成损失的，甲方有权终止合同;乙方承担违约责任，赔偿甲方经济损失。
七、本合同在履行期间如有未尽事宜，发生争议应友好协商解决，协调不成由合同签订所在地法院裁决。
八、本合同一式贰份。经法定代表人签字盖章后生效。乙方供货完毕及材料款结清后自行失效。
甲方： 乙方：
代 表 人： 代 表 人：
联系电话： 联系电话：
开户银行： 账号：
日期： 年 月 日
广告采购合同范本大全700字精选
一起合同网内容专辑推荐：“广告合同范本”，敬请浏览。
在人们法律意识普遍增强的今天，不管是进行何种交易，双方少不了都会签订一份合同，合同签订后，合同原件必须由公司保管。你是否在苦恼如何拟定一份好的合同呢？也许以下内容“广告采购合同范本大全”合你胃口！欢迎你参考，希望对你有所助益！
广告采购合同范本大全 篇1
(一)合同应在甲、乙双方授权代表签字和加盖公章(或合同专用章)后即开始生效。
(二)在不违背上述合同条、款的原则下，合同执行过程中发生的未尽事宜和对合同条、款的必要修改，双方应互相谅解，遵循合同法有关内容友好协调解决。协商结果以纪要形式由双方签字盖章记录在案，作为合同的附件，与本合同具有同等效力。
(三)本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份。
甲方:___________________________乙方:_____________________________
单位名称：______________________单位名称：______________________
地址：__________________________地址：___________________________
法定代表人：____________________法定代表人：____________________
委托代理人：____________________委托代理人：____________________
联系人：________________________联系人：_________________________
电话：__________________________电话：___________________________
传真：__________________________传真：___________________________
邮编：__________________________邮编：___________________________
开户行：________________________开户行：_________________________
账号：__________________________账号：___________________________
签约时间：_______年_____月_____日签约时间：_______年_____月_____日
广告采购合同范本大全 篇2
甲方(采购方)：_______________________________
通信地址：___________________________________
联系人：_____________________________________
电话、传真：_________________________________
邮箱：_______________________________________
乙方(供应商)：_______________________________
通信地址：___________________________________
联系人：_____________________________________
电话、传真：_________________________________
邮箱：_______________________________________
广告采购合同范本大全 篇3
(一)乙方应按照合同规定的交货日期送至甲方。如果乙方不能按时交货，应及时以____方面形式将不能按时交付的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方的通知后，应在____天内复函是否同意，如不同意，乙方应按原合同履行;如同意，其函件应作为修改合同的依据。反之甲方要求乙方提前或延迟交货，也应按此办理。
(二)除不可抗力事故及前条、规定外，甲方、乙方若未履行本合同义务，均属违约，应由违约方承担因违约而给对方造成的一切损失，违约罚款可按下列方法处理：
1.如乙方逾期交付，乙方应向甲方偿付逾期交付违约金。逾期违约金按________元/天计算，甲方可在设备结算款中扣除。违约金尚不能补偿对方损失时，有权向对方追索实际损失的赔偿金。
2.如果乙方毫无理由地拖延交付，或不履行售后服务，甲方有权自行请其他供货商消除乙方给甲方带来的损失，由此产生的费用和风险均由乙方承担。
(三)乙方对货物质量与合同要求不相符合负有责任，或者如因质量问题导致甲方遭受重大损失，甲方有权在检验、安装、调试和验收期间内和质量保证期内向乙方提出索赔。
(四)如果在甲方发出索赔通知后____天内，乙方未作答复，上述索赔应视为被乙方接受。如乙方能在甲方提出索赔通知后____天内或甲方同意的更长时间内解决索赔事宜，甲方将从预留的质量保证金中扣回索赔款，如果质量保证金尚不足以赔偿，甲方保留进不步追偿的权利。
[协议参考] 标准供货协议1510字
随着经济的发展，我们已经逐渐离不开合同了。为了明确采购人交付方式，采购合同成为了约束对方的一个好东西。签订采购合同可以强化采购人和供应商双方的守法意识。那么你知道采购合同是应该是怎样的吗？下面是小编为大家整理的“[协议参考] 标准供货协议1510字”,仅供您在工作和学习中参考。
购货单位(甲方)：
供货单位(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲、乙双方经友好协商就甲方向乙方购买并安装美的家庭式中央空调设备达成如下协议：
第一条 产品名称、规格型号、数量及价格;(见附件1)
合 同 总 价： 壹拾伍万
施工工程名称： 办公楼空调
施工工程地点： 金阳麒龙ABD
施工工程范围： 中央空调
第二条 产品的质量、技术标准;按国家相关标准执行。
第三条 产品的运输方式，到货地点、交货方法和费用负担;
1、运输方式;
2、到货地点：
3、交货方法：
4、运输费用：
第四条 验收方法及提出异议的期限：由甲方依照合同按设备清单进行验收。对货物的规格、数量或两者都有异议的，甲方应在签收前向乙方在场人员提出;(对产品质量的问题应以产品包装箱内质保书为准);产品的型号和单位负荷的取值由甲方指定，乙方按甲方要求提供。
第五条 产品的安装、调试;
乙方负责产品的安装、调试;
1、安装施工工程开工日期为乙方收到甲方通知后五日内开工;
2、工程完工日期竣工当天通知甲方验收，如因甲方或其它施工单位引起的施工延误则竣工日期顺延;
3、施工方案及设计方案的变更：工程设计的负荷要求由甲方指定，并由乙方根据甲方要求作出设计，并经甲方签字认可;产品施工安装 方案以乙方提出并得到甲方的认可，如需更改设计、施工方案的，须经双方协商同意。如方案变更引起设备和材料需要增、减，经双方协商后确定数量，单价按本合同相同价格执行。如本合同未涉及的材料或产品，双方另定合同;
4、工程验收：乙方在施工结束后，通知甲方验收，甲方应在接到乙方通知验收三日内组织验收。认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收证明书上签字盖章。如在七日内未组织验收，则视为验收合格。
第六条 结算方式及期限;
1、合同总额：人民币, (小写：人民币 元);
2、结算方式：
(1)、合同签定后，乙方在接到甲方进场通知后组织进场施工，并向设备厂家购买所需设备，支付所有设备资金;
(2)、设备到场，甲方在验收后向乙方支付合同总价的50%人民币(大写) 柒万伍仟元整，(小写：人民币 75000.00元)，乙方在收到甲方付款后进行连接施工;甲方如不能按合同约定付款，乙方有权停止施工，后果由甲方承担;
(3)、安装完毕后一周内进行验收，验收完毕合格后甲方向乙方支付合同总价的50%人民币(大写) 柒万伍仟元整，小写(人民币 75000.00元)。甲方应按合同规定的付款方式和期限付款，如逾期一日则按合同总额的1%支付违约金。
第七条 延期交货、竣工：如乙方因故不能按时交货或竣工，乙方应及时通知甲方，说明理由和延误时间，甲方如同意，可酌情延长交货或竣工时间。双方议定更改设计的，竣工期限重新确定;如因乙方原因造成逾期竣工，逾期一日按合同总额的1%处罚违约金，验收不合格返工，返工期也视为违约。如因甲方原因造成的工程延误，也按上述条款进行处罚。
第八条 产品质量责任和售后、安装承诺(按合同附件1执行)。
第九条 为保证施工的正常进行，甲方应负责将空调设备电源按乙方提供的负荷要求及时接到乙方指定地点，并预留足够的余量给乙方连接设备。
第十条 乙方必须向甲方提供准确的主机的安装位置,由甲方认可。
第十一条 乙方施工所用水、电由甲方负责接到施工现场供乙方施工使用。
第十二条 乙方在施工过程中，与其他工种因施工产生的协调工作由甲方全权负责，本报价不含与土建等其它工种的相关配合费用。
第十三条 解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争议，由双方友好协商解决。协商不能解决的任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第十四条 因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协调解决。
第十五条 本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同签订后，若其中一方不能履行合同，另一方可要求合同金额5%的赔偿。
第十六条 甲方未付清设备全款之前，设备所有权归乙方所有。
第十七条 本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商解决，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。
第十八条 补充条件：
本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
供货协议采购合同1500字
随着经济的快速发展，许多公民的维权意识不断增强。为了避免在采购过程中出现数量不一致，采购合同成为采购人与供应商之间最常见的一种合同。签订采购合同可解决或预防不必要的纠纷。那么，你知道采购合同的双方是谁吗？或许你需要"供货协议采购合同"这样的内容,请阅读，或许对你有所帮助！
供货协议采购合同 篇1
甲方：乙方：
为了保证学校食堂食品的卫生安全，防止危害人体健康安全的食品流入食堂，规范学校食堂食品原料进货采购工作，提高食品原料的采购卫生质量，保护消费者的合法权益，甲乙双方根据《中华人民共和国食品卫生法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》和《学校食堂和集体用餐配送单位卫生规范》的要求，甲方经考察决定，由乙方供应，并就相关问题签订以下协议：
一、甲方购买，应定点向乙方采购。
二、乙方提供的食品应符合下列几点要求：
1、必须是靖边县畜牧局统一定点屠宰的猪肉。
2、所提供的必须按甲方要求，做到供货及时，保质保量(不得使用病死或者死因不明的猪)。
3、必须经检验部门检验合格并盖章。
4、肉类价格不得高于市场价格。
5、如发现卫生质量问题，甲方有权退货，乙方应做到及时调换，否则，造成食物中毒，乙方负担全部责任。
三、乙方如不诚信经营，有违背甲方意愿的，甲方将随时取消乙方的供货权，另定点采购。
四、定点协议一经双方签字即为生效，有效期一学期。
五、本协议一式两份：双方各执一份，自签字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
供货协议采购合同 篇2
《政府采购用款计划表》编号：
合同编号：
供方(中标人)：
最终供货商(协议供货商)：
需方上级主管部门：
需方：
一、产品名称及价格
产品名称型号规格和主要配置媒体价协议供货价最终单价数量单位金额
合计(大写)
注：1、协议供货价为政府采购最高限价;
2、本合同价格已包含购买产品的价格及安装、调试、保修、售后服务、发运到指定地点伴随服务的费用和所需缴纳的所有税费。
二、交(提)货时间、地点、方式：供方于年月日前将货物送至，由需方指定收货人。
1、供方应在交货前向需方提供交货计划;
2、运输、保险和装卸的费用由供方承担。
三、产品验收
1、开箱检验时双方皆应派员参加，验收合格后双方及时签署《货物验收单》;
2、验收标准：
3、验收不合格时，双方应签署书面证明，供方应根据证明材料及时补足或更换，费用由供方承担;
4、需方应将验收单和发票一起入帐。
四、质量标准及保修
1、供方保证所供的货物皆为符合国家标准的合格产品;
2、供方保证所供的货物皆为原厂原装、全新、未使用过的，并完全满足需方采购提出的工作需要;
3、货物的保修期从签署《货物验收单》之日起算;
4、需方使用过程中引起的损坏或缺陷，供方不承担保修责任，供方可以提供更换或维修服务，费用由需方承担;
五、付款方式及期限
签署《货物验收单》后7个工作日内，需方应将货款按方式付给供方;供方在收到货款的同时应开具同等金额的正式发票。
六、违约责任
供需双方因本合同引起的纠纷可采用以下方式解决：
1、双方协商解决();
2、向中标人指定协调人反映();
3、提请成都仲裁委员会仲裁();
4、向有管辖权的人民法院提起诉讼()。
七、本合同一式五份，采购中心三份，需方和供方各一份。
需方(签章)：供方(签章)：
需方代表人：供方代表人：
地址：地址：
电话：电话：
传真：传真：
开户行：开户行：
帐号：帐号：
合同签订日期：合同签订日期：
采购中心(签章)：
经办人：
地址：
电话：
传真：
开户行：
帐号：
合同签订日期：
成都市政府采购货物验收单
需方单位：合同编号：
供方单位：验收单号：
货物名称品牌型号技术规格单位单价数量总价
合计
备注
说明：本验收单作为采购单位入帐凭证，一式四份，分别由市财政局、采购中心、需方和供方各留存一份。
收货单位(签章)：送货单位(签章)：
收货人(签字)：送货人(签字)：
地址：地址：
联系电话：联系电话：
收货日期：送货日期：
成都市政府采购货物验收单
需方单位：合同编号：
供方单位：验收单号：
货物名称品牌型号技术规格单位单价数量总价
合计
备注
说明：本验收单作为采购单位入帐凭证，一式四份，分别由市财政局、采购中心、需方和供方各留存一份。
收货单位(签章)：送货单位(签章)：
收货人(签字)：送货人(签字)：
地址：地址：
联系电话：联系电话：
收货日期：送货日期：
供货协议采购合同 篇3
合同编号：__________
供方：___________________________采购机构：_______________________用户：___________________________
为了保护供需各方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定并严格遵循海南省省直单位复印机设备_________年政府采购协议供货招标文件（招标编号：_________）、“海南省省直单位复印机政府采购协议供货承诺书”中的相关规定，签订本合同，并共同遵守。
一、付款方式为：财政集中支付（ ）；采购单位直接支付（ ）。
二、产品名称、型号、规格和主要配置、单价、数量、金额：___________________________________________。
三、保修期：依据投标文件中的服务条款。">海南省海口市中级人民法院
刑事裁定书
（20xx）海中法刑终字第73号
原公诉机关海口市新华区人民检察院。
上诉人（原审被告单位）海南赛格国际信托投资公司，住所地：海口市滨海大道花园新村5号华信大厦。
诉讼代表人郑沛坚，海南赛格国际信托投资公司董事长。
原审被告人李建民，男，1954年3月9日生，汉族，江苏省南京市人，研究生文化程度，原系海南赛格国际信托投资公司总经理，债券发行工作领导小组组长，住海口市海甸岛沿江四路颐和花园7号楼251房。2000年10月31日因涉嫌犯擅自发行公司债券被海南省公安厅刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于海南省看守所。
原审被告人万善颐，男，1941年5月31日生，汉族，北京市人，大专文化程度，原系海南赛格国际信托投资公司副总经理，债券发行工作领导小组副组长，住北京市东城区东华门大街24号503房，暂住海口市海甸岛沿江四路颐和花园1号楼Ｂ901房，2000年11月14日因涉嫌犯擅自发行公司债券被海南省公安厅刑事拘留，同年12月8日被逮捕。现羁押于海南省看守所。
原审被告人阮庆生，男，1964年3月18日生，汉族，江西省余平县人，大学文化程度，原系海南赛格国际信托投资公司副总裁，债券发行工作领导小组成员，住江西省南昌市二纬路31号，暂住海口市海甸岛沿江四路颐和花园11号楼601房，2000年12月2日因涉嫌犯擅自发行公司债券被海南省公安厅刑事拘留，同年12月8日被逮捕。现羁押于海南省看守所。
海口市新华区人民法院审理海口市新华区人民检察院指控原审被告单位海南赛格国际信托投资公司、原审被告人李建民、万善颐、阮庆生犯擅自发行公司债券罪一案，于20xx年8月14日做出（20xx）新刑初字第134号刑事判决，以擅自发行公司债券罪，判处被告单位海南赛格国际信托投资公司罚金二千零六十九万九千九百四十九元，被告人李建民有期徒刑三年，被告人万善颐有期徒刑二年六个月，被告人阮庆生有期徒刑二年六个月。被告单位海南赛格国际信托投资公司不服，提出上诉。本院审理过程中，上诉人（原审被告单位）海南赛格国际信托投资公司申请撤回上诉。
本院认为，原审判决认定原审被告单位海南赛格国际信托投资公司，原审被告人李建民、万善颐、阮庆生为了本公司的利益，未经国家主管部门批准，采取超额发行、重复发行、变相发行的手段，擅自发行公司债券，数额巨大，后果严重，行为均已构成擅自发行债券罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，应当准许撤诉。故根据最高人民法院《关于执行〈中华人民共和国刑事诉讼法〉若干问题的解释》第二百三十九条的规定，裁定如下：
准许上诉人海南赛格国际信托投资公司撤回上诉。
海口市新华区人民法院（20xx）新刑初字第134号刑事判决自本裁定送达之日起发生法律效力。
本裁定为终审裁定。
审判长杨雪冬
审判员李必雄
审判员李文娟
二00二年九月二十八日
书记员云峰
供货协议采购合同 篇4
安徽省阜阳市中级人民法院行政判决书
（20xx）阜行终字第00030号
上诉人（原审第三人）：庞鸣，男，1969年12月4日出生，汉族，农民，住安徽省临泉县庞营乡庞营行政村640号。
委托代理人：于林，安徽泉河律师事务所律师。
委托代理人：季鸿，安徽意扬律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：李桂侠，女，1966年11月7日出生，汉族，农民，住安徽省临泉县庞营乡庞营行政村600号。
委托代理人：李英，安徽文瑞律师事务所律师。
委托代理人：郑德志，安徽文瑞律师事务所律师。
原审被告：临泉县庞营乡人民政府，住所地安徽省临泉县庞营集。
法定代表人：符国田，该乡乡长。
委托代理人：曾小伟，该乡副乡长。
委托代理人：谢少伟，庞营乡司法所所长。
上诉人庞鸣因土地权属行政确认一案，不服安徽省临泉县人民法院（20xx）临行初字第00006号行政判决，向本院提起上诉，本院受理后依法组成合议庭，于20xx年4月24日公开开庭审理了本案。上诉人庞鸣及其委托代理人于林、季鸿，被上诉人李桂侠及其委托代理人李英、郑德志，原审被告阜阳市人民政府的委托代理人李强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
李桂侠向一审法院诉称：当时分家时，其丈夫庞明海分得老宅上的主房两间、旁房两间，庞鸣分得主房两间，两家的主房相邻。1989年庞鸣和二哥庞中启调换宅基建房，庞鸣的两间主房宅基给庞中启。1989年李桂侠结婚后住两间主房、两间旁房。另两间主房由其父母居住。1994年庞明海的父母搬出，该宅基上的房屋全部由李桂侠一家居住管理。1997年经二哥庞中启同意，李桂侠的丈夫庞明海因交通事故去世，二哥庞中启同着亲友说他的宅基给蒙蒙（李桂侠之子）。李桂侠一直在此居住到20xx年新农村建设为止，庞鸣从未提出异议。临泉县庞营乡人民政府不顾事实，作出庞政（20xx）049号处理决定，将李桂侠的宅基地的一半0.3295亩宅基地使用权确权给庞鸣。请求人民法院予以撤销庞营乡人民政府作出的该处理决定。
一审法院认定：李桂侠和庞鸣系叔嫂关系，李桂侠的丈夫庞明海排行老四，庞鸣排行老五。1986年庞鸣的父亲庞灯宝在自己的0.42亩老宅基上建了主房四间，旁房两间，1991年庞灯宝分家时，老四庞明海分得主房两间、旁房两间，老五庞鸣分得主房两间，宅基地一家一半。1995年庞鸣在村民组为老二庞中启预留的宅基地上建房居住，分家时所得的两间房屋由其父母居住。20xx年庞营乡进行新农村建设时，争议的该宗土地在其规划范围内，新农村代建商测量该宗土地时，测量的面积是0.659亩，多出的0.239亩土地是李桂侠夫妇拉土垫沟形成的。李桂侠与庞鸣因土地补偿款及开发房屋的分配引起宅基地使用权纠纷，经临泉县庞营乡人民政府多次调解未果，庞鸣申请临泉县庞营乡人民政府对争议的土地进行确权。庞营乡人民政府进行调查，根据《中华人民共和国土地管理法》第十六条第一、二、四款，第八条、第九条、第十条，《土地权属争议调查处理办法》第五条第二款，《安徽省实施办法》第五十九条，《安徽省土地权属争议处理条例》第三十条第一款、第三十四条第一款的规定，于20xx年8月20日作出庞政（20xx）049号《关于庞鸣与李桂侠宅基地纠纷一案的处理决定》，将争议的宅基地确权给一家一半，李桂侠不服，提起行政复议，临泉县人民政府于20xx年11月18日作出临复（20xx）43号行政复议决定，维持了临泉县庞营乡人民政府作出的庞政（20xx）049号处理决定。李桂侠不服，提起行政诉讼。
一审法院认为：李桂侠与庞鸣系叔嫂关系，顾于亲情，理应相互谦让，调解解决。本案中争议的宅基地，在分家时只有0.42亩，而在代建商测量时是0.659亩，多出的0.239亩土地，是李桂侠夫妇拉土垫沟形成的。20xx年8月26日庞中启的证明及证人庞王氏的当庭作证，均证明庞鸣与其二哥换地的事实。而庞营乡人民政府将争议的宅基地确权给两家各一半，将多出的0.239亩土地也一家一半，属认定事实不清，证据不足。庞营乡人民政府所适用的法律，只是其具有主体资格的依据，对争议土地的确权，没有适用法律，属于适用法律错误。案经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（二）项第1、2目的规定，判决撤销庞营乡人民政府于20xx年8月20日作出的庞政（20xx）049号《关于庞鸣与李桂侠宅基地纠纷一案的处理决定》，案件受理费50元，由庞营乡人民政府负担。
庞鸣上诉称：临泉县庞营乡人民政府处理决定，认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，程序合法，应予维持。一审法院判决错误，请求二审法院予以改判。
李桂侠答辩称：一审判决认定事实清楚，证据确凿，程序合法，适用法律正确，上诉人的上诉理由不能成立，请求驳回上诉，维持原判。
原审被告临泉县庞营乡人民政府答辩称：该争议土地是上诉人庞鸣的父亲分给庞鸣及李桂侠两家的，确权决定认定事实清楚，适用法律正确，请求维持乡政府的处理决定。
庞营乡人民政府向一审法院提供的证据材料有：1、20xx年9月19日庞灯宝的证言；2、20xx年10月6日补充调查材料。证明宅基地一家一半。3、20xx年10月6日庞王氏询问笔录。证明庞鸣分家时的两间房屋不要了，庞明海补给庞鸣500元，但不能证明宅基地是换的。4、20xx年10月12日庞中喜证明。证明最早是两家的，具体两家换宅基地没有事实依据。5、20xx年10月22日庞中启证明；6、20xx年10月19日村委会处理意见。证明宅基地属于两家，各一半。7、20xx年6月21日，庞敬安调查笔录。证明原来调解和好了，后来李桂侠又反悔了。8、临行初字（20xx）第003号行政判决书。证明宅基地不应该确权给庞灯宝。9、临复（20xx）43号文件。证明乡政府的处理决定正确。10、20xx年4月17日购房款的收据。证明老宅有庞鸣的一份。11、20xx年4月26日耕地承包书，纳税通知单；12、20xx年5月13日对庞鸣放的调查笔录。证明父亲把老宅基地分给两家了，1986年建的房，父母在此居住。13、20xx年3月19日老宅基的照片；14、20xx年3月19日庞鸣门牌号；15、20xx年9月9日对庞鸣和李桂侠的调解笔录；16、李桂侠的行政起诉状。证明换地只是一面之辞，不符合客观事实。17、20xx年8月20日乡政府的会议纪要；18、庞政（20xx）049号送达回证三份。证明处理程序合法。
李桂侠向一审法院提供的证据有：1、李桂侠身份证复印件。证明其诉讼主体资格。2、庞政（20xx）049号文件。证明侵害了李桂侠的合法权益。3、20xx年11月25日庞营村委会欠条。证明争议土地应由李桂侠管理使用，乡政府的处理决定侵犯李桂侠的合法权益。4、20xx年6月22日庞营村委会证明。证明庞中启与庞鸣调换宅基地，该争议地与庞鸣无关。5、20xx年8月26日庞中启的证明。证明该地的管理使用权是李桂侠的，该证据是在乡政府的卷宗中取得的。6、13名村民20xx年11月26日证明。证明李桂侠对此宅基地已经管理使用多年，乡政府的处理决定违法。
庞鸣向一审法院提供的证据有：1、庞鸣的身份证复印件、户口登记卡、门牌号。证明庞鸣身份、住址情况。争议地点被拆，地址在640号，正好是庞鸣的住址。2、20xx年代建合同；3、庞鸣的购房款收据；4、代建费收据。证明争议房屋部分属于庞鸣，庞鸣应享有该新农村的待遇。
上述证据均已随案移送本院。
经庭审举证质证，本院对证据作如下确认：被上诉人提供的证据5，与庞营乡人民政府提供的证据5（该证据已为临行初字第（20xx）第003号行政判决所采信）内容不一致；被上诉人提供的证据6，形式不合法，对以上两份证据，本院不予采信。上诉人庞鸣提供的证据与本案不具关联性，本院不予采信。其他证据的分析与认定同一审。
依据采信的证据，本院认定的事实与一审判决认定的事实无异。
本院认为：涉案宅基地在1991年庞灯宝分家时，只有0.42亩，20xx年因新农村建设测量时，土地面积0.659亩，多出的0.239亩土地再无相关证据证明庞鸣享有使用权的情况下，确权为一家一半的处理决定事实不清，同时庞营乡人民政府对两家争议的庞中启与庞鸣宅基地是否调换未能调查清楚，即作出（20xx）049号处理决定，该具体行政行为事实不清，一审判决撤销并无不当，上诉人庞鸣上诉理由不能成立，本院依法不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费50元，由上诉人庞鸣负担。
本判决为终审判决。
审判长张辉
代理审判员周海龙
代理审判员周国清
二0一二年五月十日
书记员吕洁（代）
附适用法律条文：
《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条人民法院审理上诉案件，按照下列情形，分别处理：
（一）原判认定事实清楚，适用法律、法规正确的，判决驳回上诉，维持原判。
供货协议采购合同 篇5
为了进一步加强学校食品卫生安全管理，切实保障在校师生的身体健康和生命安全，根据《食品卫生法》、《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》、《学校集体用餐卫生监督办法》等法律法规规定，结合我园实际，特与食品原料定点单位签订协议如下：
一、食品原料采购点必须持有工商营业执照、有效卫生许可证和技术监督部门颁发有效证件，负责向幼儿园食堂提供米、面、油等主要食品。油必须是正规厂家通过QS质量认证的桶装油。
二、幼儿园食堂采购员在采购原料时按照国家有关规定进行索证，食品供应单位必须如实提供产品检验合格证或化验单，严禁"三无"产品或腐烂变质、生虫、污秽不洁、有毒有害、超过保质期等不符合食品卫生要求的食品进入食堂。
三、食品原料供应点要有充足的货源，且数量多，品种全供食堂选择。同等产品的价格必须低于市场价，保证向学校提供优质价廉的产品。
四、食品采购点要树立服务意识，虚心听取食堂意见，自觉接受幼儿园的监督管理，保证幼儿园食品卫生安全。如因质量问题出现不安全事故要承担全部责任。
五、幼儿园食堂管理部门要严把食品采购关，教育和管理食堂从业人员到定点单位采购食品。定期组织对食品采购点进行评估，如不履行协议，幼儿园单方面有权终止协议。
六、甲方向乙方所售食品保证质量达标，并在该食品规定的条件和期限内不发生食品质量变异;否则，赔偿乙方的全部损失，并承担相应的法律责任
七、本协议一式二份，双方各持一份，自签字之日起生效。
甲方：
乙方：
有效期至年 月 日止
协议收藏: 图书供货合同960字
随着经济的发展，我们已经逐渐离不开合同了。为了给双方在进行合作时有一个保障，签订采购合同对我们就有很大的帮助。签订采购合同可以避免任何一方的权益受到侵害。那么，你知道签订采购合同有什么样的作用吗？以下是小编为大家精心整理的“协议收藏: 图书供货合同960字”，供您参考，希望能够帮助到大家。
经过政府集中招标（编号__________________），（采购单位：__________________以下简称“甲方”）和（供应商：__________________以下简称“乙方”），同意按照以下条款和条件签订本合同（以下简称“合同”）：
第一条合同文件
下列文件是构成本合同不可分割的部分：
①招标文件（__________________）
②乙方的投标文件
③附件：采购中心在招标期间发布的所有补充通知书；乙方在评审答疑时及投标有效期内补充的所有书面文件；乙方投标时随同投标文件一起递送的资料；采购中心发出的中标通知书；双方澄清、确认共同签字、盖章并经采购中心见证的补充文件。
第二条合同金额
合同的总金额（按图书资料定价计算）为_________元；按卖方承_________元。该金额包含了交货前的全部费用。
第三条图书品目及数量（见详细清单）。
第四条交货地点和时间：__________________。
第五条项目联系人及电话：__________________。
甲方项目负责人姓名：__________________。联系电话：__________________。
乙方项目负责人姓名：__________________。联系电话：__________________。
第六条资金来源及付款方式
1、本合同采购的所需资金来源构成：预算内：_________；预算外：_________；自筹资金：_________；
2、付款方式：财政国库集中支付□；采购单位直接支付□；区核算中心支付□；
3、付款程序：
⑴通过财政国库集中支付（采购专户或直接支付账户）需提供发票及合同复印件、货物验收合格证明及付款通知书；
⑵由采购单位直接支付需提供发票、合同原件及货物验收合格证明。
⑶通过区会计核算中心付款的需按照各区要求提供发票、合同及货物验收合格证明等材料。
⑷不论采用哪种付款方式，必须在货物验收合格后5个工作日内支付货款；
第七条质量和承诺保证诺的`综合折扣率_________%计算，买方实际应支付的合同总金额为
第八条违约责任
（1）甲方延期付款（有正当拒付理由除外），应向乙方偿付拖欠款项的滞纳金，金额每日按逾期金额的万分之_________计算。
（2）乙方实施下列行为之一的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方赔偿损失。经甲方同意继续履行合同的，甲方可从应支付给乙方的货款中获得经济上的赔偿，其标准为每逾期一天，按合同总额的万分之三计算。
①乙方未按合同约定的时间交货；
②乙方提供的货物经验收不符合国家规定的相关行业标准。
（3）上述违约金、滞纳金不能补偿对方损失时，双方有权向对方追索实际损失的赔偿金。
（4）由于不可抗力原因使乙方延迟交货，或者由于不可抗力原因影响甲方履约，可不执行违约责任条款，由双方协商解决。
第九条其他约定：
第十条合同纠纷处理
甲、乙双方发生纠纷应协商解决，如协商不成，甲乙双方均可向马鞍山仲裁委员会申请仲裁。
第十一条合同生效及其他
本合同经甲方、乙方、采购中心签字盖章后生效，如有变动，必须经甲方、乙方、采购中心协商一致后，方可更改。本合同一式四份，甲方、乙方各执一份，采购中心执两份。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
学校食品供货合同协议模板1000字
商铺一直有货可卖，那是因为有供货商在帮忙，甲乙双方共同协商好，是合作共赢的第一步。在特定情况下，供货合同的签署可以为彼此提供合理赔偿依据，只是，作为一个合同协议签订者，我们有必要好好了解一番再签署。那么，你是否知道签供货合同具体有哪些步骤呢？下面，编辑为大家整理的“学校食品供货合同协议模板”，相信一定会对你有所帮助。
学校食品供货合同协议模板 篇1
甲方：____________
乙方：____________
为进一步规范学校食品采购行为，确保食品采购做到公平、公正、公开和采购食品质量卫生安全，价格合理，根据平等自愿和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商签订大米、食用油购销合同，供甲、乙双方共同遵守。
第一条、供货数量与时间
供货数量视甲方每月就餐学生人数的加工、烹饪需求而定，每周供货___次，寒暑假除外。采购时，甲方提前1-2天通知乙方。乙方如不能及时供货，须提前___天告知对方。
第二条、供货价格
1、乙方所供粮、油价格应每周报价___次，但价格应低于市场价格的百分之___，并以报价当周价格为准，同时不得高于本街道(社区)中餐学校食堂所购同类同等粮、油食品价格。
2、乙方应于前___周,周___以前报价。
第三条、供货质量与数量保证
1、乙方所供粮、油食品必须经国家食品卫生检验检疫机构检验并具同批粮、油产品检验报告或合格证。并向甲方提供由国家工商、卫生检验检疫部门颁发的产品生产、加工、销售有关《生产许可证》、《营业执照》、《卫生许可证》及经营者年度健康体检合格证复印件及交验原件。
2、乙方向甲方承诺所供粮、油产品不掺假、不过期、不变质、不变味、无杂质、无毒无害，符合国家食品卫生的有关规定。否则，由此产生的经济损失由乙方负责承担，并负相应的法律责任。
3、乙方供粮、油食品，甲、乙双方过称，净重数量误差上限每袋/桶不得超过___‰。
第四条、供货交付与验收
1、供货时间：乙方按甲方指定时间送货。
2、交货地点：乙方将供货粮油食品送至学校食堂食品库房。
3、供货验收：乙方送交的粮、油食品必须是定量包装，货物净重量必须与包装袋/桶上标明的重量一致;甲方验收时，大米按供应袋数的___%抽验数量与质量，油逐桶验收数量和质量。
(1)如发现有不足秤的(偏差___‰视为正常误差)，则当批货物按抽样平均重量计算;
(2)如有掺假、变质，乙方自行收回。
第五条、货款结算支付
乙方供货送交甲方食堂，经验货人对数量与质量进行验收后，由乙方出具两联制销售发票或单据，同时甲方支付购货现金，钱货两清。
第六条、违约责任
1、甲方就餐师生如因食用乙方所供粮、油食品导致发生食物中毒，经有关单位鉴定原因属实后，乙方除承担全部医药费、赔偿费用，同时承担全部法律责任，并放弃先诉抗辩权。
2、乙方如应承担经济法律责任，不受本合同期限制约。
3、甲、乙双方一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
学校食品供货合同协议模板 篇2
甲方：(以下简称甲方)______________
乙方：(以下简称乙方)______________
本着诚实守信、公平交易原则，经双方友好协商，甲方与乙方就宜昌外国语学校食堂原材料采购签署以下协议：
一、合作关系
甲、乙双方自协议签订之日起形成供需合作伙伴关系;
1、乙方所供应产品必须符合卫生要求和产品质量标准，如出现产品卫生质量问题，乙方需无条件退货或换货;乙方还须提供卫生许可证书(食品流通许可证)、营业执照及同批产品合格证(检疫证明)复印件并签字;
2、甲方按乙方所需产品规格、数量及时送达乙方，响应时间不超过_____小时;
3、甲方在协议期间不得向其他供货商采购协议产品(商品);
二、供应品种及价格
乙方应向甲方提供安全、卫生、优质、价廉的产品。
1、乙方供应产品名称：
乙方供应产品规格：
2、乙方供应产品价格应不高于市场批发价，供应价格随市场行情变化而变化，如乙方需调整产品价格，应及时通知甲方，双方协商后按调整之日起的执行新价格。
三、货款结算方式
甲、乙双方根据实际情况，在供货产品验收及使用合格后采用按月结算，每月的前_____个工作日内结清上月发生的交易费用，结算方式为现金支票。本协议结束之日，甲方应结清所欠乙方方所有货款。
四、违约责任
乙方应该为宜昌外国语学校食堂提供安全、卫生、优质、价廉的产品，确实履行自己的承诺，如出现违约现象，乙方应承担相应责任。
1、乙方在签订协议之日向甲方质量保证金_____元。协议结束之日，乙方如无违约责任，甲方应返还质量保证金。
2、乙方如违反以下规定，甲方根据具体情况有权在乙方质量保证金中扣除_____—_____元的违约金。
(1)乙方向甲方提供腐烂变质产品或者“三无”产品;
(2)乙方向甲方提供质量低下或者过期产品，不能及时退货或者换货;
(3)不经双方协商，乙方向甲方提供不合符协议产品规格的产品;
(4)乙方在市场行情降价的`情况下，不及时通知甲方调整产品价格;
(5)乙方提供产品数量不足，不能及时补偿;
(6)乙方不能及时向甲方提供产品的检验合格证;
3、乙方提供产品如果出现质量问题，严重影响到甲方的正常工作秩序，甲方有权将质量保证金扣完，并立即解除合作协议。
五、协议期限
本合作协议期限自_______年_____月_____日至_______年_____月_____日止有效，有效期届满，双方本着真诚合作的态度及重新协商的前提下，在本协议结束前，再签订新协议书。
六、其它
本协议一式_____份，甲、乙双方各执_____份备查，如有未尽事宜，协商解决。
甲方：(签字)_________________乙方：(签字)_________________
联系电话：_________________联系电话：_________________
_________年_____月_____日_________年_____月_____日
食品供货合同协议范本下载1500字
一般来说，在不断货的情况下，商品是可以一直流转的，只有互帮互助，为彼此承担责任，才可以让供货关系一直进行下去。为了双方之间的合法权益，有必要签署一份供货合同，只是，我们必须要在详细了解情况后，才能签订下这一份运输合同。那么，对于供货合同的撰写你是否毫无头绪呢？下面是编辑精心整理的"食品供货合同协议范本下载",如果对这个话题感兴趣的话，请关注本站。
食品供货合同协议范本下载 篇1
甲方：__________________
乙方：__________________
甲方将承建____________工程(二期)工程的水泥材料供应承包给乙方。根据《合同法》有关条款，本着平等互利的原则，经甲、乙双方共同研究、充分协商达成如下条款：
一、单价及质量要求
水泥____________(到工地价)：______元/t(按乙方提供样品验收)，并保证每批水泥检验合格。
二、验收方式
以现场甲乙双方实际收方为准，每袋水泥重量必须保证______Kg，若发现水泥重量不够，就按______元/袋罚款。
三、货款的结算
1、甲方预计和乙方采购____________;甲方先向乙方交纳定金______万元，乙方按照甲方向乙方出具的水泥供应计划向甲方提供水泥，乙方的水泥到场后，材料员清点完数量后，在甲方的供货单上签字认可，甲乙双方据此结算。
2、水泥价格随市场价格上涨______元/t或下浮______元/t按原定价计算，如果超过______元/t双方各自重新定价。
四、质量标准与技术要求
1、水泥技术标准应执行现行国家标准;
2、乙方所交材料不符合合同规定，甲方同意使用，应重新定价;甲方不能使用的，乙方应立即清除干净，并承担因此而延误工期所造成的一切损失。
3、乙方一定要做到保证质量、保证货源、随叫随到，如质量与样品不符合且有两次不能使用时，甲方有权解除合同;水泥供应不及时，每延误一天罚款______元/天。
4、每进一批水泥，水泥合格证，检验报告，3d强度报告和发票必须齐全，随水泥一起进场，资料不齐全将不接收水泥。
五、此协议一式______份，甲方______份，乙方______份，以双方签字生效。
六、如有未尽事宜，双方另行以补充合同形成协商解决。
七、本协议以材料供应完毕后，结算完毕后，自动失效。
甲方：______________________乙方：______________________
代表人：___________________代表人：_____________________
电话：______________________电话：______________________
日期：______年_____月_____日日期：______年_____月_____日
食品供货合同协议范本下载 篇2
甲方(全称)：____________
乙方(全称)：____________
本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义于__年__月__日签订合同编号为____的《____合同》《以下简称“原合同”》中的定义相同。 鉴于：___(原因)____________，甲乙双方本着互利互惠的原则。经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。
一、 协议内容变更部分为：
补充协议的具体内容见下表：
二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。除本协议中明确所修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。 本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。
三、 本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方： (公章)法定代表人或委托代理人 签字：______ 年 月 日
乙方： (公章) 法定代表人或委托代理人 签字：______ 年 月 日
食品供货合同协议范本下载 篇3
购买方(以下简称甲方)：
供货方(以下简称乙方)：
甲方与乙方进行商品交易的任何相关程序为达到双方平等、互利、合法、公平的交易原则，经双方友好协商，签署如下协议。
一、合作关系
甲、乙双方自协议签订之日起形成供需合作伙伴关系：
1. 乙方所供产品，必须符合国家相应质量、环保标准。
2. 乙方按甲方所需产品规格、数量及时送达乙方。
二、供货质量、周期及价格调整
1. 乙方提供的产品质量必须符合标准：GB/T 11718-1999《中密度纤维板》、GB 18580-20xx《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》及北京市相关质量、环保标准。
2. 在收到甲方的订货通知后，乙方需于3天内送达乙方;对短期缺货的产品，乙方必须及时与甲方沟通最晚送货日期;对市场断货的产品，乙方需提前30天书面通知乙方。
3. 乙方供应产品品牌、规格、价格详见附件;在本合作协议书有效期内，如乙方调整产品价格，需及时通知甲方，双方另行商定结算价格。
三、货款结算方式
甲、乙双方协商货款采用如下结算方式：
1. 双方按押一个月(以前月的26日至当月25日为当月的结算周期)滚动结算，甲方应予次月上旬支付乙方本月之前月所供合格产品全部价款。
2. 每月结算时，乙方应执相应的票据办理结算手续。在甲方需要开具增值税票时，乙方需为甲方开具符合甲方要求的增值税票。
四、违约责任
1. 乙方所供产品，若出现质量问题，乙方在甲方能承受的期限内无条件给予换货或退货。若是因乙方的产品质量问题给甲方造成客诉的，乙方需承担相应的赔偿责任。
2. 乙方所供产品，若出现环保不达标问题而给甲方造成经济和商誉损失，乙方需承担相应的赔偿责任，甲方有权终止合作。
五、其他
1.本合作期限自年月日至年月日止有效，有效期满前，双方本着真诚合作的态度，再行签定新协议书。
2.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，如有未尽事宜，双方协商解决。
六、附件
1.供货价格明细表。
甲方：(盖章)授权代表签章：日 期：年 月 日
乙方：(盖章) 授权代表签章： 日 期： 年 月 日
食品供货合同协议范本下载 篇4
订立合同双方：
骰子订购商： ， 以下简称为甲方; 骰子供货商： ， 以下简称为乙方。
经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同信用遵守。 第一条.订做骰子的型号、大小、颜色、单价、数量
第二条.订做骰子的内容 (注：本条订做骰子的型号按照第一条型号) 第三条.合同总金额
1、型号：/个，数量：个(小写)个(大写) 本型号总金额：(小写)(大写);
2、型号：，单价：元/个，数量：个(小写) 个(大写)本型号总金额：(小写)(大写);
3、型号：/个，数量：个(小写)个(大写)本型号总金额：(小写)(大写);
4、型号：/个，数量：个(小写)个(大写) 本型号总金额：(小写)(大写);
5、型号：/个，数量：个(小写)个(大写) 本型号总金额：(小写)(大写);
合计：订购骰子合计总金额： 元(小写) 元(大写)。
第四条.包装方式
双方一致同意以下包装方式：
第五条.交货时间、地点、运输费用
1、 交货时间：
2、 交货地点：
3、 运输费用承担方：
第六条.预付款
自甲乙双方订立供货合同后，甲方需在四天之内预付总金额的30% 作为订做骰子的订金。
第七条.付款方式及结算方式
1、 付款方式：自甲方收到订做的全部货物日起的七天之内，甲方必须把剩下的总金额一次性付清;
2、 结算方式：甲方通过汇款的方式把货款转到乙方帐户上，乙方在收到全部货款后向甲方提供有法律效力的票据。
第八条.违约责任
甲方违约责任：
1、 甲方在协商的预付款期限没有把预付款转帐给乙方，视为甲方违约;甲方承担违约责任，须向乙方缴纳货物总金额的 %的违约金;
2、 甲方逾期付总余款，应向乙方偿付逾期付款的违约金，按每日总金额的缴纳违约金;
3、 甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款%的违约金;
4、 甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
乙方违约责任：
1、乙方逾期不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的___%的违约金;
2、乙方所交骰子型号、大小、颜色、做工、数量不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换，并承担调换或退货而支付的实际费用;
3、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货部分的
4、乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并负逾期交货责任;甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后4天内通知乙方，办理解除合同手续。逾期不答复的，视为同意发货;
5、乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款。
第九条.其他规定
1、 本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿因此而造成的损失;
2、 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承担违约责任。
3、 本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
4、 本合同一式四份，由甲、乙双方各执正本一份、副本一份。
甲方： (盖章) 乙方： (盖章)
代理人： (签字) 代理人： (签字) 地址： 地 址： 电话： 电 话：
日期： 年 月 日
食品供货合同协议范本下载 篇5
买方：_________
卖方：_________
买卖双方在平等互利、商量一致的基础上，经充分商量，就花卉订购事宜订立本合同。
一、花卉交售品种、数量、价格
1.卖方全年向买方交付各种花卉_________盆(枝、株)，其中：
第一季度交售花卉的品种、数量：_________;
第二季度交售花卉的品种、数量：_________;
第三季度交售花卉的品种、数量：_________;
第四季度交售花卉的品种、数量：_________。
分月分旬交售花卉的品种、数量、日期由双方另行约定。
2.花卉收购价格：买方以不低于_________元的保护价进行收购，或由双方于收购前按花卉等级和收购时市场收购价商量确定，但不得低于保护价。
二、质量要求
1.花卉品种的规格：________________。
2.等级等质量要求：有国家标准的执行国家标准，未有国家标准的，按双方约定标准。
三、收购时间与方式
花卉交售时间由双方商量，买方须提前一天提出次日应交售的品种、数量，并以书面方式通知卖方。卖方交售与预约允许上下浮动10%。
四、包装要求与费用承担
买方提供包装标准及材料，负责包装费用，卖方按买方要求进行包装。
五、买方的权利和义务
1.及时验收卖方交售的花卉，收货后即支付花卉款，最迟不得超过_________天。
2.确定花卉等级要按照国家规定的质量标准，不得任意压级压价。
3.有权拒收卖方交售的不符合国家行业质量标准的花卉，但必须向对方说明理由。
六、卖方的权利和义务
1.必须按照规定施用花肥花药，严禁对花卉使用违禁农药、化肥。
2.保证按合同约定的品种和数量种植花卉。
3.花卉种植如受气候条件的影响，允许在减产_________%的幅度内不以违约论。
七、买方违约责任
1.没有按合同约定收购，造成花卉腐烂等损失，或故意压级压价，除赔偿卖方的损失外，应向卖方支付该批花卉总价值_______%的违约金。
2.拖延支付花卉款，应参照银行关于拖延付款的规定，向卖方偿付违约金。
八、卖方违约责任
1.非因不可抗力，未完成当月合同总数量的90%，应向买方支付未完成部分花卉总价值_________%的违约金。
2.交售使用违禁农药、化肥的花卉，应按该批货值_________%向买方支付违约金。因此造成人身伤亡，卖方应承担一切责任。
九、不可抗力
如因不可抗力造成卖方不能按合同约定交售花卉，不以卖方违约论，买方应据实减少买方所承担的交售数量。
十、争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议由双方商量解决，如商量不成，按下列第_________种方式：
1.提交_________仲裁委员会仲裁;
2.依法向________人民法院起诉。
十一、其他约定事项
1.货款总额：_________元;
2.预付定金：_________元;
3.付款方式：_________;
4.票据：_____________。
十二、合同期限
本合同有效期一年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。
十三、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜，按照《合同法》等国家有关规定，经合同双方商量，作出补充规定附后。
本合同一式二份，合同双方各执一份;合同副本一份，送_________备案。
甲方：(签章)_________乙方：(签章)______
法定代表人：___________法定代表人：________
委托代理人：___________委托代理人：________
____________年___月_____日
食品供货合同协议范本下载 篇6
供货合同是餐饮行业规范经营的基本程序，为您编辑整理食品长期供货合同，欢迎阅读。
食品长期供货合同(一)
甲方(需方)：_____乙方(供货商)：
本学期由_____为甲方食堂供应_____。为了保护供需双方的合法权益，并让甲方用上安全卫生的放心食品，确保甲方全体师生员工的身心健康，经甲、乙双方共同协商后，特签定供货合同如下：
1、乙方必须将本公司(或本商店)合法有效的营业执照、卫生许可证原件送交甲方查验，并向甲方提供本公司(或商店)的营业执照复印件、卫生许可证复印件以及公司(或商店)经营负责人身份证复印件(供甲方备案)。
2、乙方必须按甲方指定的食品(原料、调料)品名、规格、数量等要求及时进行供货。乙方供货不符合要求的，甲方有权立即退货。
3、乙方所供食品(原料、调料)的卫生、质量及包装等必须符合《中华人民共和国食品卫生法》的要求，如因食品(原料、调料)本身质量问题而引起甲方出现食物中毒等食品安全事故，由乙方承担一切法律责任及经济责任。
4、乙方有义务向甲方提供甲方所需要的有关食品资料：食品生产厂家的营业执照复印件、卫生许可证复印件以及食品检测报告等。
5、乙方向甲方供应的食品(原料、调料)价格按照批发价或优惠价确定。
6、货款按月结清。
7、本合同未尽事宜由甲乙双方协商并进行补充。
8、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同执行时间为一学期：自200年月日起至200年月日止，合同期满另行续订。
甲方(盖章)：乙方(盖章)
法定代表或代理人签名：经营负责人签名：
电话：电话：
地址：地址：
食品长期供货合同(二)
甲方：公司乙方：重庆小天鹅火锅食府
经双方领导协商，签字协议如下：
一、甲方为乙方的专供商，供货期限x年x月x日至年月日止。合同期间甲方单独为乙方提供xx，乙方不再从其它渠道进货，如发现从其他渠道进货的问题。乙方应承担甲方的经济损失。甲方单独与乙方配送货物，如甲方违反规定乙方追究甲方经济责任并承担乙方全部损失。
二、甲方为乙方提供的商品，应符合食品卫生要求，如有质量问题，乙方可退货，由甲方承担商品损失。
三、甲方按乙方约定的时间，数量送货，不得拖延。
四、乙方每月x号给甲方结帐。乙方不得拖欠甲方货款。
五、甲方提供乙方完善的售后服务，保证产品质量、送货时间。如甲方价格不合理，质量出现问题，服务违反乙方规定，乙方可以从其它渠道进货，并要求甲方赔偿乙方一切经济损失
六、为保证双方的诚信合作，甲方需为乙方质押一定金额的保证金，金额为元。如因甲方的过失给乙方造成的经济损失，乙方直接可从甲方的保证金中扣除。
七、以上双方如违反者，可到当地法院起诉解决。
甲方盖章：乙方盖章：负责人签字：
负责人签字：年月日年月日
食品长期供货合同(三)
供货方：(以下简称甲方)
购买方：(以下简称乙方)
甲方与乙方进行商品交易的任何相关程序为达到双方平等、互利、合法、公平的交易原则，经双方友好协商，签署如下协议：
一、合作关系
甲、乙双方自协议签订之日起形成供需合作伙伴关系：
1.甲方所供产品，必须符合产品质量标准，如出现产品质量问题，甲方无条件退货或换货;
2.甲方按乙方所需产品规格、数量及时送达乙方，响应时间不超过12小时;
3.乙方在协议期内不得使用其它同类品牌;
4.乙方月均计划消化甲方产品件，全年消化甲方产品件;
5.甲方根据乙方全年实际消化产品数量及货款结算方式的不同给予乙方下列奖励：
二、供货品种及价格
1.XX大众号(400克22袋/件)110.00元(每件人民币壹佰壹拾元正);
2.XX精壹级(400克22袋/件)154.00元(每件人民币壹佰伍拾肆元正)。
在本合作协议书有效期内，如甲方调整产品价格，应及时通知乙方，双方均按调整之日起的新价格执行，若甲方降价则由甲方补偿乙方当日锁定库存(甲乙双方各派代表清点当日库存)之进货金额与以新价格计算之金额的差价(下次发货中以货抵款补足)。
三、货款结算方式
甲、乙双方根据实际情况及奖励的不同采用如下货款结算方式之一：
1.现款现货结算(□是;□不是);
2.批结(□是;□不是)，甲方按每批件为一送货单位向乙方供货，次批货到时乙方无条件向甲方支付前批货款;
3.期结(□是;□不是)，甲乙双方按天为一货款结算期，乙方应予当期的最后一天无条件支付甲方当期所供产品全部价款。
乙方必须按时结算货款，不得延迟。本协议结束之日，乙方应结清所欠甲方所有货款。
四、违约责任
甲方违反以上协议，应向乙方支付违约金元;乙方违反以上协议，除结清所欠货款外，并向甲方支付违约金元。
五、协议期限
本合作期限自年____月____日至年____月____日止有效，有效期届满,双方本着真诚合作的态度及供需平衡的情况，在本协议结束前,再行签定新协议书。
六、其它
本协议一式两份，甲、乙双方各执一份备查，如有未尽事宜，协商解决。
甲方：乙方：
zz食品厂(盖章)__________________(盖章)
食品供货合同协议范本下载 篇7
依据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方本着平等互利的原则，经甲乙双方友好协商，
就石材加工及供应事宜达成如下协议，双方共同遵守执行。合同
签署时，乙方须向甲方提供乙方单位的《企业法人营业执照》、《税务登记证》、《组织机构
代码为合同附件。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、所需材料：（以建设单位、甲方及乙方三方签字认可的封样材料为准）
石材材料采购合同范本
4、石材材料要求：
1）乙方负责货物的包装，包装箱应牢固，应按国家标准或部（行业）标准规定执行。由
于包装不善引起的损坏和损失均由乙方承担责任。每一包装箱内必须附有装箱清单
2）乙方所供应的所有材料及加工工艺、加工尺寸及厚度偏差须符合国家现行的建材规范
标准，并应符合设计要求。乙方须按照规范、标准中要求标准执行。3）标准石材板材为优等品板材，厚度为mm，花色均匀无明显色差和石斑。石材6个表
面须涂刷不少于两遍的石材专用优质水性防护液。
4）加工工艺要求：
A、石材加工必须达到优等品标准。符合中华人民共和国建材行业标准《天然石材荒料》
（JC/204-20xx）中的优等品要求和中华人民共和国国家标准《天然石材建筑板材》
（GB/T18601-20xx）中的优等品要求。
B、石材加工必须采用精密度较高的加工机械进行加工。
C、石材大批量加工时须专业技术人员监督石材加工，严格控制石材加工质量，确保每块
石材表面平滑、光泽度符合中华人民共和国国家标准《天然饰面石材试验方法》
（GB/T9966-20xx）的要求，纹理排列要统一，所有外边缘切口应平直、不能有崩角崩
边，平面不能有裂纹，石角、棱边应达到九十度，厚度要基本一致，长度与宽度尺寸
要准确，对角线衰减不超过零点五毫米。
D、石材加工时，应按照石材材料加工单以及甲方设计编号图纸要求对每块石材进行按序
编号，并且将编号粘贴或标注在每块石材的背面和侧面。
E、石材运输及装卸，不得受雨淋和水泡，应采取立放光面相对，板块下应支垫木方，现
场卸货时也许按照上述要求实施。因卸载损坏的石材，乙方负责更换。
F、天然石材防护剂为饰面型，选用国产高档水性防护剂，在涂刷前使用干净的抹布毛刷
等工具与清洁材料将石材表面的尘土、油污、油脂及其它杂物清理干净，并使石材干
透。防护剂涂刷时必须符合国家有关标准及规范要求的规定。处理过的石材要保证正
面不影响石材的颜色及花纹。
4）、石材检验标准：石材的放射标准应控制在《民用建筑工程内环境污染控制规范》
（GB50325-20xx）。
5）、质量控制和质量保证承诺：乙方需持有质量管理体系认证证书，例如：ISO9001、ISO9002
等。对于已经安装上墙的石材如发现有明显色差等质量问题，乙方负责无偿更换。（出现
上述问题接到甲方通知24小时内给予答复，在三个日历天内无偿更换，如未及时更换，
由此发生的费用由乙方承担。）
5、供货周期：
6、付款及结算方式
1）合同签定后，日内甲方支付合同总材料价款，（RMB）￥：；（人
民币）大写作为定金给乙方，乙方收到上述款项后，向甲方出具定金收据。2）货到现场验收合格后，付到实际到货数量价款的％，安装完毕初步验收合格后办理
结算手续，付到结算价款的％，整体工程验收合格后工程竣工结算完成后，付到结算
价款的％，%质量保证金年，在质保期满后1个月内付清。（质保金不计利息）
3）材料款结算依据：以实际发生的经甲方指定人员签字确认合格材料的供应数
量作为最终结算依据。
4）材料款支付方式：（支票、现金、汇票、承兑汇票）
7、质量验收标准、保证保修：
1)2)
3)
8、双方责任：
1)合同签订之后，在实际供货过程中，甲方已下订单且乙方已经进行生产，如因甲方修
改或终止该订单，由此造成乙方生产该材料的损失，乙方举证并经甲方确认后，甲方
负责赔偿，且乙方不退还定金。如因乙方原因修改或终止合同，乙方须在三日内支付
合同总价款的40%给甲方。
2)乙方必须严格按照甲方要求时间将材料运抵至甲方指定地点，否则由此造成的损失全
部由乙方承担。除甲方原因外，按照合同要求，材料运抵至甲方指定地点时间，每逾
期24小时，乙方须向甲方交纳合同内材料价款的%作为损失赔偿金，但不超过合
同总价的%。逾期超过天，甲方有解除合同的权利，并要求乙方承担违约责任，
赔偿由此给甲方造成的损失，乙方若提前交货，应提前通知甲方并取得甲方的同意。
3)乙方提供的材料质量未达到合同约定的验收标准，甲方有权要求乙方在3日内予以更
换，因更换所发生的一切费用由乙方承担。若因乙方拒绝更换或更换不及时则视为乙
方根本违约，甲方有权单方解除合同，且要求乙方在一周内双倍返还本合同定金给甲
方。
4)如因乙方拒绝更换或不及时、更换质量未达到合同约定的验收标准的材料，由此导致
的第三方向甲方进行索赔时，乙方须全额承担第三方主张的数额及其他法律责任，并
向甲方另行支付合同总额的20%违约金。
5)乙方无偿向甲方提供所供材料相关的技术指导；
6)乙方须无偿向甲方提供所供材料必备的检测报告、产品合格证、复试报告（原件一套、
复印件份数按甲方要求）商检证明、进口材料报关单等质量证明资料，有环保要求的
须按照甲方要求提供有关环保方面的生产认证资料、检测报告、复试报告等。乙方若未提供上述报告及证明材料，甲方有权拒绝验收乙方运到甲方指定地点的货物。
7)在合同履行过程中，乙方不能按合同约定向买受方交付标的物时，应在情况发生之日
起7日内书面通知甲方，除因甲方的原因外，乙方应承担违约责任并赔偿由此给甲方
造成的损失，同时，甲方有权解除合同。
8)乙方车辆和人员进入施工现场，必须服从甲方现场管理人员的指挥，违反现场管理规
定、不听从指挥造成买受方现场的一切材料和设施或停工损失，乙方须照价赔偿；
9)乙方在装卸、运输过程中出现的交通、安全等事故均与甲方无关，处理事故和保证正
常供货措施所产生的一切费用由乙方自负；
10)乙方应按照买受方的要货计划单，组织生产、加工、运输确保甲方施工的需要。
11)乙方相关人员进入现场后，必须严格遵守买受方的现场各项管理制度，服从甲方的统
一管理。
9、补充条款：
10、合同争议的解决：
在本合同期内，若双方发生争议，应及时协商解决，如无法达成一致，可提请北京仲
裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对甲乙双方均具有同等法律效
力，仲裁费用由败诉方负责。
11、其它事项：
1)本合同履行地为北京市。
2)本合同经甲乙双方代表签字并加盖双方合同章后生效，本合同原件一式贰份，甲乙
双方各执壹份，具有同等法律效力。
甲方盖章:乙方盖章:
甲方代表：（签字）乙方代表：（签字）
帐号：帐号：
开户行：开户行：
联系电话：联系电话：
日期：日期：
优质合同：水泥供货合同1270字
随着经济的发展，我们已经逐渐离不开合同了。为了避免卖方提供劣质货品，签订采购合同对我们就有很大的帮助。签订采购合同可以避免对方出现违约的情况。那么你知道采购合同是应该是怎样的吗？下面是由小编为大家整理的优质合同：水泥供货合同1270字，欢迎大家阅读，希望对大家有所帮助。
甲方(出卖方)：XXXXXXXXX______
乙方(买受方)：XXXXXXXXX______
经甲、乙双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》等有关规定，于XXXXXXX___月____日在XXXXXXXXX_订立合同如下，双方将本着诚实信用的原则以资共同遵守。
第一条 标的物规格型号、数量、价款
1.1乙方从本合同签订之日起按下列表格所填内容向甲方购买水泥(货物)：
货物
规格
型号
总数量 (吨)
单价 (元吨)
总价款 (元)
购买计划
(填写格式为：XXXXXXX___月____日前提吨)
合计
1.2货物数量以(甲方站台交货时单据上记载的数量为准)甲方过磅单(交货时双方签字的提货单上)记载的数量为准。乙方如有异议，应当场提出复验。
1.3合理损耗标准及计算方法：散装按XXX__计算合理损耗;
第二条 交货方式、交货地点
2.1交货方式采取以下方式：
甲方负责水泥的装车和运输，并承担费用。
2.2乙方应至少提前48小时书面形式通知甲方提取货物的时间及具体数量，以使甲方合理安排供货事宜(如一次提货物的数量过大，应在合理的时间提前书面通知甲方)。
2.3甲方提供散装水泥罐供乙方使用，乙方应按甲方的规定交纳押金。
2.4交货地点：若乙方自行负责运输，交货地点为甲方厂区;若乙方委托甲方运输，交货地点为乙方指定到达地点。
第三条 质量检验标准、方法、期限
3.1甲方交付水泥的质量标准按XXXXXX标准执行。
3.2水泥质量验收方式以甲方对同规格型号同批次水泥的品质检验报告为质量合格依据。水泥出厂时双方应共同取样封存样品，一式两份，甲、乙双方各留存一份;若乙方不要求进行共同取样封存，则以甲方留存的同规格型号同批次水泥的样品为准。如乙方对水泥质量有异议，应从乙方收到货物之日起日(建议为____日内，不要超过国家标准对水泥质量异议提出的期限)内书面提出，由甲、乙双方共同委托有资质的省级以上的质量检验机构对水泥出厂时双方共同取样封存样品或甲方留存同规格型号同批次水泥的样品进行检验。
第四条 结算价款 结算方式
4.1结算价款采取以下AB两种方式其中的_____：
A:实际结算时按合同第
1.1条款表中所列总价款结算，结算价款不因市场行情变化而变化;
B:结算价款____市场行情变化而变化，甲方可对水泥价格进行上调或下浮，实际结算时价格随行就市。
4.2结算方式采取ABC三种方式其中的______：
A:采取一次性支付，在提取货物之前，乙方将结算总价款一次性支付给甲方;
B:采取分批支付，根据每批实际需要提取的货物数量，进行分批支付，在提取该批货物之前将给皮价款支付给甲方;
C：其他方式：XXXXXXXXXXXXXXX____
XXXXXXXXXXXXXXX______
第五条 合同的变更及解除
5.1合同期内，如甲方、乙方的主体发生变更，应由变更后的主体承接本合同内的全部权利、义务。
5.2本合同经双方协商一致后，可以书面方式进行修改。
第六条 违约责任
6.1任何一方有严重违约行为，导致本合同无法履行的，相对方有权解除合同。
6.2如乙方违反法律、法规规定和合同约定或终止履行合同，应按合同价款的_____%支付违约金;如甲方无故终止履行合同，应按合同价款的_____%支付违约金。
第七条 争议的解决
7.1如因本合同发生争议，双方应友好协商解决，合同任何乙方均可向合同签约XXXXXXXXX__地法院诉讼解决。
第八条 合同生效
8.1本合同自甲、乙双方盖章及法定代表人(或授权代表人)签字之日起生效。
8.2本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方(签字)： 乙方(签字)：
电话： 电话：
XXXXXXX___月____日